ads:
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS
MESTRADO EM DIREITO
SOLANGE AFONSO DE LIMA
FUNÇÕES ECONÔMICA E SOCIAL DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO: EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
CURITIBA
2010
ads:
Livros Grátis
http://www.livrosgratis.com.br
Milhares de livros grátis para download.
SOLANGE AFONSO DE LIMA
FUNÇÕES ECONÔMICA E SOCIAL DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO: EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Dissertação apresentada ao Curso de Pós-
-Graduação em Direito, da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná, como
requisito à obtenção do título de Mestre.
Orientador: Prof. Dr. Romeu Felipe Bacellar
Filho.
CURITIBA
2010
ads:
Dados da Catalogação na Publicação
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Sistema Integrado de Bibliotecas SIBI/PUCPR
Biblioteca Central
Lima, Solange Afonso de
L732f Funções econômica e social do contrato administrativo : equilíbrio
2010 econômico-financeiro / Solange Afonso de Lima ; orientador, Romeu Felipe
Bacellar Filho. 2010.
135 f. ; 30 cm
Dissertação (mestrado) Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
Curitiba, 2010
Bibliografia: f. 125-135
1. Contratos administrativos. 2. Equilíbrio econômico-financeiro. 3. Princípios
e teorias. 4. Institutos existentes no Direito brasileiro. 5. Desenvolvimento
econômico. I. Bacellar Filho, Romeu Felipe. II. Pontifícia Universidade Católica
do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Direito. III. Título.
Doris 4. ed. 341.352
SOLANGE AFONSO DE LIMA
FUNÇÕES ECONÔMICA E SOCIAL DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO: EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Dissertação apresentada ao Curso de Pós-graduação em Direito, da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná, como requisito à obtenção do título de Mestre.
COMISSÃO EXAMINADORA
_____________________________________
Prof. Doutor Romeu Felipe Bacellar Filho
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
_____________________________________
Profª Doutora Angela Cassia Costaldello
Universidade Federal do Paraná
_____________________________________
Prof. Doutor Luiz Alberto Blanchet
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Curitiba, 22 de março de 2010.
A José Roberto, Roberta e
Guilherme, amores que iluminam
minha vida, enchendo-a de cores,
flores e sabores.
AGRADECIMENTOS
A Deus e Maria, mãe de Jesus e minha, por todos os momentos
Aos meus pais Gabriel e Maria que, mesmo não estando
fisicamente ao meu lado, ajudam-me diariamente tendo em vista as
. Sei que vocês teriam
É
À minha família Afonso que, por serem muitos, não me atrevo a
nominar. São irmãos, cunhados, sobrinhos, sobrinhos-netos. Obrigada
pela presença firme, incentivadora, feliz e acolhedora. Cada um, ao seu
modo, fez algo que me ajudou muito nessa fase!
À
também a torcida dos meus cunhados e sobrinhos.
Ao meu maridão José Roberto que,
fez tudo para que eu pudesse cursar e concluir o mestrado, assumindo
os deveres com os filhos, com os afazeres da casa, driblando a minha
ausência e sendo imensamente tolerante e amoroso comigo.
Aos meus filhos Roberta e Guilherme que, sem entender a
dimensão do Mestrado, sentiam imensamente a minha ausência.
Saibam que certamente em mim calava forte. Todavia, foi apenas uma
fase. Agora estaremos mais tempo juntos. Serão muitos desenhos e
filmes, passeios de bicicleta, sorvetes, entre outras coisas boas e
doces da vida!
À empresa Zênite que, na pessoa de Renato Mendes, me deu
suporte para que essa etapa se visse cumprida. A todos os amigos da
Consultoria Zênite, minha profunda gratidão. A todas as pessoas de
todos os setores da empresa que me auxiliaram direta ou
indiretamente, pessoas as quais tenho certeza de que torceram por
mim. Obrigada!
Uma menção especial aos meus amigos Isis Chamma Doetzer,
André Luiz Freire e Rodrigo Vissotto Junkes, conhecedores da vida
acadêmica e da dificuldade de conciliação com os afazeres
profissionais e pessoais, os quais me deram toda a força de que eu
precisava. Obrigada de coração!
Externo minha gratidão a todos os meus professores, de ontem e
de hoje. Professores da graduação em Direito da PUC/PR, professores
do Mestrado na mesma instituição, entre outros.
De modo especial, quero agradecer ao professor Romeu Felipe
Bacellar Filho, homem ímpar, que acolhe a todos com uma simpatia que
lhe é tão natural e cativante. Desde a graduação, despertou-me para os
a sua
orientação na elaboração do presente trabalho. Meus sinceros
agradecimentos. Saiba que além do seu notável saber jurídico, grande
é a sua contribuição para a formação do caráter e da vivacidade das
pessoas.
A todos os companheiros do Mestrado, àqueles que comigo
cursaram tantas disciplinas e dividiram experiências do saber científico
e da vida, saibam que valeu, vale e valerá muito a pena!
A todos os meus sinceros amigos.
RESUMO
Funções econômica e social do contrato administrativo: equilíbrio
econômico- é o tema da presente dissertação, a qual se
insere na linha de pesquisa: Estado, Atividade Econômica e
Desenvolvimento Sustentável. O contrato administrativo, consequente
lógico da licitação ou do processo de dispensa ou inexigibilidade, deve
retratar uma balança em nível. O interesse das partes contratantes,
sem perder de vista a função social, bem como a função econômica da
avença, há de perseguir o interesse público. A Constituição da
República do Brasil apresenta o princípio da intangibilidade da equação
econômico-financeira, o que se segue pelo ordenamento jurídico
brasileiro, tal como a Lei de licitações e contratos administrativos, Lei
do plano real, Lei de concessões e permissões da prestação de
serviços públicos. A sua manutenção passa pelo estudo das teorias que
autorizam o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, a exemplo
da teoria da imprevisão, seus pressupostos de aplicabilidade, o âmbito
de proteção da equação contratual, bem como os institutos existentes
para assegurar o comentado equilíbrio contratual, como reajuste,
repactuação, revisão, atualização financeira. A manutenção do
equilíbrio econômico do contrato administrativo, o qual deve ser justo e
equilibrado, propicia interesse dos particulares na consecução do
interesse público, em atenção aos princípios da equidade, boa-fé,
vedação ao enriquecimento sem causa, entre outros, com a promoção
do desenvolvimento nacional e o pleno atendimento às aspirações do
corpo social.
PALAVRAS-CHAVE: Contrato administrativo. Equilíbrio econômico-
financeiro. Teorias. Institutos. Função social. Função econômica.
Desenvolvimento.
ABSTRACT
Economic and social functions of the administrative contract:
-
which is inserted in the research line: State, Economic Activity and
Sustainable Development. The administrative contract, logical
consequent of the bidding or the process of dismissal or not viability,
must portray a level scale. The interest of the contracting parts,
without losing of sight the social function, as well as the economic
function of the agreement, has to pursue the public interest. The
Constitution of the Republic of Brazil presents the principle of the non
variability of the economic-financial equation, what it is followed for the
Brazilian legal system, as the Law of bidding and administrative
contracts, Law of the real plan, Law of concessions and permissions of
the rendering of public services. Its maintenance passes for the study
of the theories that authorize the economic-financial balance of
contracts, as an example of the theory of the unpredictability, its
elements of applicability, the scope of protection of the contractual
equation, as well as the existing institutes to assure the commented
contractual balance, as readjustment, repact, revision, financial update.
The maintenance of the economic balance of the administrative
contract, which must be just and balanced, promotes interest of the
particular ones in the achievement of the public interest, in attention to
the principles of the equity, good-faith, prohibition to the enrichment
without cause, among others, with the promotion of the national
development and the full attendance to the aspirations of the social
body.
Key words: Administrative Contract. Economic-financial balance.
Theories. Institutes. Social Functionp. Economic Function.
Development.
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ..........................................................................10
2 CONTRATO ADMINISTRATIVO: NOÇÕES INTRODUTÓRIAS .......12
3 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO ....................................................................26
3.1 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: CONSIDERAÇÕES E
CONCEITO ...................................................................................... 26
3.2 PRINCÍPIOS AFETOS AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ................................................. 32
3.2.1 Princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro ............... 35
3.2.2 Princípio da boa-fé ..................................................................... 42
3.2.3 Princípio da isonomia ................................................................ 51
3.2.4 Princípio da moralidade ............................................................. 53
3.2.5 Princípio da vedação ao enriquecimento sem causa .............. 54
3.3 PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO A RESPEITO DO
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ........................................ 55
3.4 CAUSAS E TEORIAS AUTORIZADORAS DO EQUILÍBRIO DOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS .................................................. 61
3.4.1 Alteração unilateral do contrato ............................................... 63
3.4.2 Fato do príncipe ......................................................................... 70
3.4.3 Fato da administração ............................................................... 74
3.4.4 Teoria da imprevisão .................................................................. 79
3.4.5 Sujeições imprevistas ................................................................ 84
3.4.6. Caso fortuito e força maior ...................................................... 85
4 INSTITUTOS EXISTENTES NO DIREITO BRASILEIRO ................88
4.1 CONSIDERAÇÕES .......................................................................... 88
4.2 REAJUSTE ...................................................................................... 90
4.2.1 Reajuste em sentido estrito ....................................................... 90
4.2.2 Repactuação ............................................................................... 90
4.2.2.1 Inexistência de previsão contratual de reajuste ou repactuação ..... 97
4.2.2.2 Repactuação cindida ou não ................................................... 103
4.3 ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA ........................................................ 113
4.4 REVISÃO ....................................................................................... 116
4.4.1 Oscilação de moeda estrangeira ............................................. 120
4.4.2 Revisão em virtude de fato do príncipe .................................. 121
4.4.3 Diferenças entre revisão e reajuste ........................................ 123
5 CONCLUSÃO ......................................................................... 124
REFERÊNCIAS............................................................................128
10
1 INTRODUÇÃO
Sempre que a Administração Pública se depara com uma
necessidade pública a ser satisfeita, molda um dado objeto para
atendê-la. Caso verifique que não se mostra possível obtê-lo por seus
próprios meios, recorrerá a terceiros para tanto, ou seja, fará uso da
execução indireta, redundando na celebração de um contrato
administrativo.
Assim procederá para comprar um determinado produto, obter a
prestação de um dado serviço, contratar a edificação de uma obra,
entre vários outros objetos.
Inúmeros são os contratos firmados pela Administração
diariamente, razão pela qual se revela de suma importância o seu
estudo, mais precisamente quanto a uma de suas características
essenciais que é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro,
objeto deste trabalho.
Em que pese haver previsões constitucional e legal assegurando
a manutenção da equação econômico-financeira, defendida pelos
doutrinadores e constante de arestos do Poder Judiciário e das Cortes
de Contas o que conduziria à aparente desnecessidade de debruçar-
se sobre o tema , na prática existe muita discussão a respeito das
hipóteses de cabimento, do momento de alteração do valor contratual,
das previsões editalícia e contratual, da preclusão, entre outros
aspectos inerentes ao assunto.
Ademais, referido panorama normativo, jurisprudencial e dos
órgãos de controle faria supor o integral respeito por parte da
Administração Pública contratante. Contudo, o dia a dia dos que
militam com o assunto mostra realidade diversa, especialmente em
virtude das dificuldades supra apontadas.
11
O estudo encontra sua justificativa na atualidade do tema,
procurando auxiliar na solução de problemas concretos vivenciados
quanto à equação econômico-financeira dos contratos administrativos
em geral, especialmente àqueles que envolvem a prestação de serviços
contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, os quais se
protraem no tempo e reclamam a necessária recomposição entre
encargos e remuneração, não sem deixar de tratar de contratos de
fornecimento, obras, concessão de serviço público.
Este trabalho abordará no primeiro Capítulo algumas noções
introdutórias referentes ao contrato administrativo, apresentando
considerações a respeito do conceito e das características desse
instituto, como temas preparatórios para o assunto central que é o
equilíbrio econômico-financeiro, meio apto para permitir que o contrato
cumpra as suas funções econômica e social, atendendo com excelência
o interesse público que motivou a seleção da melhor proposta e a
celebração do consequente contrato. Considerações gerais sobre o
equilíbrio econômico serão tratadas no segundo Capítulo, bem como os
princípios de direito aplicáveis aos contratos administrativos que
guardam estreita relação com a manutenção do equilíbrio econômico-
-financeiro, além das causas e teorias que o autorizam a fazer cumprir
as previsões constitucional e legal que determinam a manutenção das
inc. XXI, da Constituição
Federal de 1988).
No terceiro Capítulo, serão abordados os institutos existentes no
Direito brasileiro aptos para promover a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos administrativos, a saber: reajuste,
repactuação, atualização financeira e revisão.
No quarto Capítulo, serão apresentadas as conclusões deste
estudo, o qual entrelaça as funções econômica e social do contrato
administrativo, atendidas pelo equilíbrio econômico-financeiro.
12
2 CONTRATO ADMINISTRATIVO: NOÇÕES INTRODUTÓRIAS
O presente trabalho não objetiva estudar a natureza jurídica do
contrato administrativo, abstendo-se de incursionar na discussão sobre
a sua existência ou não, bem como na dicotomia contratos privados da
Administração e contratos administrativos.
1
Em relação ao primeiro aspecto em virtude de a doutrina
francesa, de onde provém a ideia de contrato administrativo, bem como
a legislação e a doutrina nacional, admitirem a sua existência.
2
Quanto ao segundo aspecto, porque não havendo dualidade de
jurisdição em países como o Brasil, mas sim unicidade, sendo uma
única jurisdição competente para conhecer todos os litígios referentes
aos contratos celebrados pela Administração, não há maior razão para
a distinção.
Ao referido argumento soma-se o fato de que todos os contratos
celebrados pela Administração Pública mostram-se submissos ao
regime jurídico administrativo em maior ou menor intensidade.
3
1
Para aprofundar o tema, recomenda-se a leitura de JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de
serviços públicos. São Paulo: Dialética, 1997, p. 15 a 52; GUIMARÃES, Fernando Vernalha.
Alteração unilateral do contrato administrativo: interpretação de dispositivos da Lei
8.666/1993. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 25 a 109; ENTERRÍA, Eduardo García de e
FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1990, p. 587 et seq.; ESTORNINHO, Maria João. Requiem pelo contrato
administrativo. Coimbra: Almedina, 1990, p. 21 et seq.; BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito
administrativo e o novo código civil. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 166-192; GORDILLO,
Agustín. Tratado de derecho administrativo. Tomo I, parte general. 7 ed. Belo Horizonte: Del Rey
e Fundación de Derecho Administrativo, 2003, capítulo XI, p. 9 a 35; BREWER-CARÍAS, Allan R.
Contratos administrativos. Caracas: Ediorial Jurídica Venezolana, 1992, p. 39-57; CASSAGNE,
Juan Carlos. El contrato administrativo. 2 ed. Buenos Airs: Abeledo-Perrot, 2005, p. 341 et seq.
2
Na doutrina nacional, possível citar Oswaldo Aranha Bandeira de Mello e Celso Antônio Bandeira de
Mello que negam caráter contratual às relações entre a Administração Pública e os particulares.
saber: a parte econômica convencionada. Logo, só existe contrato com relação a isto. O mais
provém de ato unilateral da Administração Pública sob cuja regência coloca-se o particular
sujeitando-se a uma situação cambiável.MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 614). Necessário destacar que a doutrina,
bem como a jurisprudência brasileira mostram-se praticamente unânimes em sentido diverso.
3
BACELLAR FILHO, op. cit., p. 184; BREWER-CARÍAS, op.cit., p. 44.
13
Assim, ainda que se fale em contratos administrativos e em
contratos privados da Administração
4
, as condições e formalidades
para estipulação e aprovação, como autorização para contratar, prévia
licitação como regra, são disciplinadas pelo Direito Administrativo,
5
submetendo-se ao regime jurídico administrativo.
Ainda sob o viés prático, mostra-se desnecessária a distinção
entre contratos administrativos e contratos privados da Administração,
haja vista que a legislação nacional não a faz, conforme se vê da Lei nº
8.666/93, podendo aqui se fazer menção aos seus artigos 2º, parágrafo
único e 62, parágrafo 3º.
6
Feitas essas considerações iniciais, tem-se que o contrato é uma
categoria jurídica que pertence à Teoria Geral do Direito, não sendo
exclusivo do direito privado, nem mesmo do direito público.
7
4
Incumbe destacar que a doutrina utiliza expressões distintas, podendo aqui se fazer menção aos
contratos administrativos e contratos da Administração mencionados por autores como Jean Rivero,
André de Laubadère, Eduardo Garcia de Enterría, Tomás-Ramón Fernandez, dentre outros. Já
contratos administrativos em sentido estrito e contratos administrativos em sentido amplo são
utilizados por Marçal Justen Filho, Carlos Ari Sundfeld, etc. Ainda Miguel Ángel Berçaitz emprega
contratos administrativos por natureza e contratos administrativos por imposição legal. Necessário
ainda apontar que há doutrinadores que defendem a inexistência, no direito brasileiro, de contratos
privados da Administração Pública, como é o caso de Carlos Ari Sundfeld, André Luiz Freire, entre
outros.
5
Eduardo García de Enterría com a sua
presente a Administração Pública, há modulação geral em toda classe de contratos no tocante às
regras peculiares de formação do contrato, tais como regras de competência, procedimento,
formação de vontade administrativa, formalização do contrato. (Enterría, Eduardo García e
Fernández, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1990, p. 604).
6
Art. 2
o
As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e
locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos
ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a
formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação
utilizada.
Art. 62. [...] § 3
o
Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no
que couber: I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público seja
locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito
privado; II - aos contratos em que a Administração for parte como usuária de serviço público.
7
Allan R. Brewer-Carías, compartilhando com as lições de Roberto Dromi e Eduardo García de
Enterría, manifesta- tualizado Dromi, deve quedar claro que la
mayoría de las figuras juridicas son comunes a las distintas ramas del derecho. Por ello, el contrato,
tal como afirma E. García de Enterría, es uma institución general a todo el Derecho, por lo que no
es uma figura própria de uma rama jurídica específica; es común al derecho civil, al derecho
mercantil, al derecho laboral y al derecho administrativo; y se lo califica de civil, mercantil, del
trabajo o administrativo, cuando se le suman, a sus características básicas y genéricas, las notas
14
Todo contrato resulta de acordo de vontades,
8
regulando
interesses contrapostos,
9
geradores de efeitos jurídicos e vinculantes
para as partes que os celebram.
Obviamente que sob o enfoque do Direito Público, mais
precisamente do Direito Administrativo, subordinar-se-á ao regime
jurídico administrativo o que importa em maior ou menor incidência de
suas regras e peculiaridades, havendo a aplicação conjunta das
peculiares y específicas del régimen regulado en BREWER-CARÍAS,
Allan R. Contratos administrativos. Caracas: Ediorial Jurídica Venezolana, 1992, p. 42).
8
A maioria da doutrina menciona que o contrato administrativo é formado pela manifestação de
vontade das partes: Administração Pública e particular, envolvendo, portanto, ajuste de vontades.
Contudo, há outro ângulo de análise, como aponta Lúcia Valle Figueiredo, para quem a autonomia
da vontade somente do particular mostra-se como traço característico do contrato administrativo,
uma vez que a Administração Pública está jungida à indisponibilidade do interesse público e não
pode obrigar o particular a contratar. (FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo.
5 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 478).
Nesse mesmo sentido, ainda que a expressão acordo de vontades/consentimento dê ideia de
autonomia da vontade, essa, no âmbito do contrato administrativo, só existe em relação ao
particular que contratará com a Administração Pública, o qual pode decidir se firma ou não o
contrato. O Poder Público por exercer função administrativa só atua dentro dos parâmetros
de
Manutenção e retirada dos
contratos administrativos inválidos. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 50).
José Renato Gaziero Cella menciona que não há autonomia da vontade em relação à
Administração Pública, haja vista o exercício da função pública. Inclusive, afirma que o particular
também se encontra adstrito ao interesse público quando chamado a atuar como colaborador,
respeitando condições preestabelecidas, o que conduz à idéia de que também estaria despido de
autonomia da vontade. (CELLA, José Renato Gaziero. Contrato administrativo: equilíbrio
econômico-financeiro. Curitiba: Juruá, 2009, p. 27 e 28).
Já Maria Sylvia Zanella Di Pietro não afasta a autonomia da vontade por parte da Administração
do lado da Administração Pública; ela tem que buscar, sempre que possível, a equivalência
equivalência material das prestações ou equivalência objetiva é a co-relação econômica das
contraprestações. (DI PIETRO, Maria Sylvia. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato
administrativo. In: TELLES, Antonio A. Queiroz e ARAÚJO, Edmir Netto de (Org.). Direito
administrativo na década de 90: estudos jurídicos em homenagem ao professor J. Cretella
Junior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 108).
Jean
que lhe incumbe atender. (RIVERO, Jean. Direito administrativo. Tradução de Rogério Ehrhardt
Soares. Coimbra: Almedina, 1981, p. 137).
9
Essa característica costuma ser apontada para diferenciar os contratos dos convênios, uma vez que
estes possuem interesses comuns, importando na junção de esforços dos partícipes para alcance
do objetivo comum, não havendo contraprestação. No contrato, os interesses são contrapostos,
visto que uma parte deseja comprar um equipamento, por exemplo, enquanto a outra deseja obter a
contraprestação respectiva.
15
normas de direito privado. Inclusive, isso resta claro da redação
atribuída aos artigos 54 e 62, § 3º, da Lei nº 8.666/93.
10
Necessário comentar que a doutrina deve ao alemão Laband, a
teorização do contrato de Direito Público como espécie da categoria
geral do contrato, não pertencendo, pois, exclusivamente, nem ao
jurídica dominada por uma dimensão civilista e, ao mesmo tempo,
jusnaturalista, LABAND, com inegável ousadia, estende ao Direito
Público o módulo contratual a fim de fundamentar atos consensuais que
até então eram construídos como mera manifestação da supremacia do
Estado e que reservavam ao particular contratante a posição de mero
súdito
11
Para Romeu Felipe Bacellar Filho, o contrato, categoria do Direito
Administrativo, como consectário de uma obrigação, resulta de um
acordo de vontades. A autonomia, temperada pela função social do
contrato, deve ser respeitada em qualquer avença. A os
princípios lex inter partem e pacta sunt servanda fazem certo que se o
contrato é a lei entre as partes, não há justificativa para sua
inobservância - aos ditames da lei, companheira
inseparável do Administrador contratante, sempre em perspectiva
coletiva e as obrigações contratadas também haverão de postar-se
submissas ao conjunto normativo. Afinal, ao Administrador não se
confere nenhuma liberdade, antes, um espaço de atuação dentro da
lei
12
-
13
10
Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado.
O artigo 62, § 3º, da Lei nº 8.666/93 já foi reproduzido na nota de rodapé de nº 6.
11
Prefácio de Romeu Felipe Bacellar Filho à obra: FORTINI, Cristiana. Contratos administrativos:
franquia, concessão, permissão e PPP. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
12
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo e o novo código civil. Belo Horizonte:
Fórum, 2007, p. 183.
13
Nos atos vinculados, incumbe ao administrador atender à prescrição legal expressa e específica,
enquanto no exercício de competência discricionária, incumbe-lhe cumprir a finalidade legal. A
passa, no Estado de Direito Social, a ter outro sentido, ou seja, a vinculação à lei abrange toda
atividade administrativa, significando que a Administração só pode fazer o que a lei permite. A
16
No mesmo sentido, averba Allan Brewer-Carías:
Indudablemente que, como todo contrato, el contrato celebrado por la
Administración tiene fuerza obligatoria entre las partes. De lo contrario no
estaríamos en presencia de um negocio jurídico contractual. Sin embargo,
el principio no es tan rígido y absoluto como lo es en el derecho civil, pues
em ciertos casos, y previa indemnización, la Administración puede
desligarse de sus obligaciones contractuales y rescindir unilateralmente el
contrato sin que medie falta alguna de parte del co-contratante. El interés
general que gestiona la Administración puede exigir em algunos casos,
dicha rescisión.
14
A doutrina espanhola por Fernando Garrido Falla, não se
principio fundamental de la
contratación civil se resume en la fórmula del contrato lex inter partes”.
Por sua vez, como o contrato administrativo tiene su origen en el
contrato civil, participa también a salvo las correcciones que le dan
su perfil característico de este mismo dogma Comenta, ainda, que o
concede una indudable preponderancia a
la común intención de las partes en todo el problema de interpretación
de contratos administrativos, erigiendo así el princípio pacta sunt
servanda en común a los terrenos civil y administrativo
15
A respeito do princípio da força obrigatória, necessário afirmar
que mesmo discutida a sua presença nos contratos administrativos, à
própria discricionariedade deve ser entendida dentro do sistema jurídico, como um poder/dever
ia Macedo Nery.
Direito municipal. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 140).
impõe à sua actividade limites a que a vontade privada não está sujeita; numerosas regras próprias
do contrato administrativo têm por finalidade estabelecer essas limitações à liberdade contratual da
(RIVERO, Jean. Direito administrativo. Coimbra: Almedina, 1981, p. 137-138).
14
BREWER-CARÍAS, Allan R. Contratos administrativos. Caracas: Ediorial Jurídica Venezolana,
1992, p. 160. Com entendimento assemelhado, Manoel de Oliveira Franco Sobrinho comenta que
todo contrato, privado ou público, atende aos princípios lex inter partes (faz lei entre as partes) e
pacta sunt servanda (exige respeito ao pactuado). Contudo, não pôde deixar de tratar do
pressuposto da mutabilidade do contrato administrativo, mencionando que o princípio da
mutabilidade quando ocorrem motivos determi
-contratante, mas de
uma exigência que em razão da prestação contratual garante o interesse ainda atual e protege o
FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira.
Contratos administrativos. São Paulo: Saraiva, 1981, p. 13 e 50).
15
FALLA, Fernando Garrido. Tratado de derecho administrativo, volumen II (parte general:
conclusion). 10 ed. Madrid: Tecnos, 1992, p. 86.
17
vista das prerrogativas públicas, a cogência do vínculo contratual com
o consequente dever de cumprimento do pacto é inerente a qualquer
contrato, sob pena de não se estar diante de um contrato. Todavia,
enquanto no contrato privado, salvo novo acordo de vontades, ele se
mostra intangível, não podendo um dos contratantes mudá-lo
unilateralmente; no contrato administrativo, tal se faz possível, haja
gualdade jurídica e a gama de prerrogativas e
sujeições inerentes ao regime jurídico administrativo estarão sempre
presentes
16
-
17
Nos contratos administrativos, o dever-poder de modificação
unilateral não desnatura o princípio do pacta sunt servanda. Os atos
nele envoltos encontram seu limite no pacto consensualmente
estabelecido, quer não se faça uso de alterações unilaterais, quer após
16
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo (coleção curso & concurso. Coordenador
Edilson Mougenot Bonfim). 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 120.
Vale também mencionar:
mas, exatamente, por isso, é plenamente compensada por mecanismos implicitamente contidos no
Roberto. Contratos da Administração Pública. Revista de Direito Público, São Paulo: Revista dos
Tribunais, n. 92, p. 134, out./dez. 1989).
17
Há autores que defendem a presença da imutabilidade nos contratos administrativos, nos seguintes
c
-
(GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Alteração unilateral do contrato administrativo:
interpretação de dispositivos da Lei 8.666/1993. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 127).
nmutabilidad del contrato, base de las relaciones contractuales de derecho privado, tampoco
tiene completa vigencia en los contratos de la Administración. En razón de sus prerrogativas
derivadas de la gestión del interés público y de la finalidad de servicio público, y en razón de la
mutabilidad de las exigencias del interés general, ella puede modificar hasta de una manera
sustancial las condiciones de ejecución de los contratos que celebre, mediando, por supuesto,
BREWER-CARÍAS, Allan R.. Contratos administrativos. Caracas: Ediorial
Jurídica Venezolana, 1992, p. 160).
De modo contrário, possível citar Carlos Roberto Pellegrino, o qual comenta que o regime de direito
público derroga o princípio de que o contrato constitui lei imutável entre as partes, exatamente em
virtude das prerrogativas necessárias à garantia do serviço público, destacando que o particular, ao
celebrar contrato com o Poder Público, não adquire direito à imutabilidade do contrato, devendo
acatar as modificações que alteram a extensão de suas prestações, particularidade esta que
representa uma das regras especiais mais marcantes do contrato administrativo. (PELLEGRINO,
Carlos Roberto. Contratos da Administração Pública. Revista de Direito Público, São Paulo:
Revista dos Tribunais, n. 92, p. 139, out./dez. 1989).
Lúcia Valle Figueiredo aponta, entre outros, dois traços característicos do contrato administrativo: a
incidência da cláusula rebus sic stantibus, oposta à pacta sunt servanda, inerente aos contratos de
Direito Privado, e a presença do ius variandi, ou a competência de instabilizar o vínculo para
adequar a prestação do serviço tendo em vista a indisponibilidade do interesse público.
(FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p.
478-481).
18
efetivá-las, respeitando, assim, os novos termos.
18
Ou seja, existem
obrigações que devem ser atendidas, sob pena de incorrer em
inexecução contratual, podendo redundar em rescisão com aplicação
de penalidades, razão pela qual o artigo 66 da Lei nº 8.666/93
determina que o contrato deve ser fielmente cumprido pelas partes.
19
equivalência das
prestações das partes
20
A posição de Fernando Vernalha Guimarães:
Não se reconhece no ius variandi qualquer autorização para a
Administração inadimplir ou relativizar o cumprimento das prestações que
lhe cabem, numa espécie de auto-regulamentação contratual. O contrato
administrativo está informado pelo princípio pacta sunt servanda. As partes
contraentes (Administração e particular) devem obediência aos termos
pactuados, os quais produzem normas jurídicas que as vinculam.
21
O exercício das prerrogativas públicas, jungido que está ao
interesse público,
22
motivo da contratação, submete-se a restrições
18
Vale salientar que as alterações unilaterais submetem-se a restrições impostas pelo princípio da
indisponibilidade do interesse público, cujos limites e pressupostos vinculativos encontram-se
previstos em lei, mostrando-se como condição de validade das alterações. Exemplificativamente, as
alterações quantitativas ou qualitativas exigem a demonstração de fato superveniente e não
admitem a transfiguração do objeto, a desnaturação de sua essência, sob pena de incorrer em fuga
à licitação, desatendendo assim ao artigo 37, inc. XXI, da CR/88 e artigos 2º e 65 da Lei nº
8.666/93. Ou seja, não se admite alteração em contrato administrativo cujo objeto é a edificação de
uma sala de aula em uma escola pública passando à construção de um anfiteatro, retirando a
identidade do objeto contratado.
19
Referido dispositivo legal consagra o princípio pacta sunt servanda. Contudo, o fato de os contratos
terem força obrigatória não significa que eles não possam ser modificados. Isso é possível desde
que satisfeitas determinadas condições previstas em lei. Especificamente em relação ao valor, sua
modificação é possível nos casos de desequilíbrio da equação econômico-financeira, por meio de
institutos como o reajuste e a revisão, a serem vistos em capítulo adiante do presente trabalho.
20
SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e contrato administrativo de acordo com as leis 8.666/93 e
8.883/94. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 213.
vinculação característica do contrato existe nas cláusulas que determinam o objecto e se destinam
a preservar e remunerar o interesse privado chamado a colaborar na realização do fim
administrativo, e que criam para o contraente público o dever de assegurar o equilíbrio financeiro
Marcello. Princípios fundamentais do direito administrativo. Coimbra: Almedina, 2003, p.185).
21
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Alteração unilateral do contrato administrativo:
interpretação de dispositivos da Lei 8.666/1993. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 124.
22
Maria João Estorninho comenta que o contrato administrativo rege-se por três princípios
característicos: consensualismo, prossecução do interesse público e equilíbrio econômico-
financeiro. Do segundo princípio apontado resulta a mutabilidade contratual, o exercício pela
19
ditadas pela lei, a qual prevê as condições para o exercício dessa
competência. Entre as restrições, há a impossibilidade de alterar a
equação econômico-financeira. Somente as cláusulas regulamentares
ou de serviço que permitem modificação unilateral, não podendo a
Administração, unilateralmente, alterar as cláusulas econômicas,
exceto para promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o
que se mostra cogente quando aquelas (cláusulas regulamentares ou
de serviço) são alteradas.
23
Para Marçal Justen Filho,
ignorar as cláusulas ou descumpri-las como se não existissem. [...] Há
uma espécie de organicidade interna ou sistematicidade nos contratos
administrativos a alteração de certa(s) cláusula(s)
implica necessária modificação de outra(s), não se admitindo a
modificação unilateral do núcleo econômico do contrato
administrativo.
24
A Administração Pública, enquanto contratante, tem o poder de
modificação unilateral dos contratos administrativos, do qual decorre o
ius variandi, alterando a extensão ou as características das prestações
da outra parte, como instrumento para persecução do interesse público,
promoção dos direitos fundamentais,
25
o que se convencionou chamar
entidade pública de prerrogativas de autoridade, bem como a posição do contratado de colaborador
da Administração. (ESTORNINHO, Maria João. Requiem pelo contrato administrativo. Coimbra:
Almedina, 1990, p.118-120). Miguel Ángel Berçaitz aponta o fim público como peculiaridade do
contrato administrativo, somado a outras peculiaridades: a Administração como parte, a sujeição à
regra de direito público e a situação de subordinação jurídica patrimonial do particular contratado
em relação à Administração contratante. (BERÇAITZ, Miguel Ángel. Teoria general de los
contratos administrativos. 2 ed. Buenos Aires: Depalma, 1980).
23
O artigo 58 da Lei nº 8.666/93 deixa isso bem claro:
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: I - modificá-los, unilateralmente, para melhor
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; (...) § 1
o
As
cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser
alteradas sem prévia concordância do contratado. § 2
o
Na hipótese do inciso I deste artigo, as
cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio
contratual.
24
JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de serviços públicos. São Paulo: Dialética, 1997, p. 50.
25
manifestações do dever de promover os direitos fundamentais de todos, com observância e
. O autor ainda comenta que tendo
em vista que os cofres públicos arcam com os reflexos econômicos pelo uso das prerrogativas,
essas devem se operar somente quando necessárias à satisfação dos direitos fundamentais.
20
de cláusulas exorbitantes, terminologia consagrada no direito
francês.
26
-
27
O emprego de tais prerrogativas independe de previsão
contratual.
28
Todavia, quando a Administração faz uso de tais
prerrogativas, no exercício decorrente de função administrativa, ou
seja, enquanto poder instrumental para satisfação das necessidades
coletivas, deve compensar o particular em termos patrimoniais,
equilibrando a relação encargos-remuneração formada inicialmente, de
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed.
São Paulo: Dialética, 2009, p. 678, 679 e 681).
26
-se-ia na presença, no corpo do contrato, ou do
reconhecimento pela lei, das chamadas cláusulas exorbitantes. A rigor, essas cláusulas inexistem
como criação ou estipulação das partes no instrumento do contrato. O que há de certo é que o
regime jurídico administrativo faz exsurgir emanações decorrentes da preponderância do interesse
público configuradoras de prerrogativas que a doutrina acostumou-se a denominar como
contratações da Administração Pública, deixando de ser uma imposição/característica exclusiva das
art. 62 da Lei nº 8.666/93). Em resumo: todas as avenças firmadas pela Administração Pública
prostram-
(BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo e o novo código civil. Belo Horizonte:
Fórum, 2007, p. 184).
Fernando Vernalha Guimarães
natureza de poder exercido pela Administração como gestora do interesse público no ajuste, E
comentativo é
a de algo implícito ao pacto e que mesmo que não externado há de ser assumido pelas partes
como norma. Não é a causa do contrato administrativo, mas um de seus efeitos. Todo contrato
administrativo está regulado por um regime jurídico exorbitante, o qual contempla determinadas
cláusulas exorbitantes, que nada mais são do que efeito da imposição de normas jurídico-públicas
injuntivas. Jamais cláusulas contratuais, no sentido que lhe empresta o Direito. Constituem, em
suma, poderes jurídico-públicos. (GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Alteração unilateral do
contrato administrativo: interpretação de dispositivos da Lei 8.666/1993. São Paulo: Malheiros,
2003, p. 104-105).
27
Quanto às impropriamente chamadas cláusulas exorbitantes, comenta Carlos Ari Sundfeld:
SUNDFELD, Carlos Ari.
Licitação e contrato administrativo de acordo com as leis 8.666/93 e 8.883/94. 2 ed. São Paulo:
Malheiros, 1995, p. 204). Em sentido diverso, Allan R. BREWER-CARÍAS
quedar claras em torno a estas llamadas clausulas exorbitantes: em primer lugar, como se dijo, em
general son clausulas em sentido de que no son estipulaciones contractuales, sino que, em
realidad, son manifestaciones del poder de acción unilateral próprio de la Administración Pública; y
em segundo lugar, no son exorbitantes del derecho común, pues la Administración, por señalado
anteriormente, puede utilizarlas aun em aquellas relaciones contractuales em las cuales exista uma
preponderância de régimen de derecho privado. Además, como lo há dicho G. Vedel, la tal
exorbitância, en realidad, no implica que las mismas pudieran ser ilícitas em contratos privados,
-CARÍAS, Allan R. Contratos
administrativos. Caracas: Ediorial Jurídica Venezolana, 1992, p. 47).
28
prerrogativas exorbitantes, porque tais faculdades ou prerrogativas, dispensando cláusulas, se
impõem virtualmente na prestação dos serviços públicos. Não precisam vir expressas nos textos
(FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. Contratos administrativos. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 1981, p. 51).
21
modo a continuar permitindo que o contrato cumpra as suas funções
econômica e social.
Vale lembrar, a respeito da função social do contrato, breve
consideração histórica de Renata Faria Silva Lima no sentido de que a
exorbitância dos poderes usufruídos pela Administração em seus
contratos remontava ao direito contratual do século XIX, caracterizado
por premissas individualistas, tais como liberdade contratual e
igualdade jurídica, não sendo compatível com situações de domínio de
uma das partes contratantes. Entretanto, no decorrer do século XX,
esse panorama alterou-se, a ponto de mostrar-se comum, nos dias
atuais, situações de desequilíbrio entre as partes e de predomínio de
uma delas. Daí o alargamento da intervenção do Estado na tutela da
celebra
29
Entre as peculiaridades marcantes do contrato administrativo,
incumbe destacar a possibilidade de a Administração instabilizar o
vínculo, alterar unilateralmente o encargo do particular, bem como a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, a qual será tratada
com mais detença no capítulo seguinte.
Possível destacar que a manutenção do equilíbrio econômico-
-fin
administrativo,
30
faz-se imperioso para dar cumprimento à função social
do contrato.
Além de se voltar à base econômica, a manutenção da
intangibilidade do equilíbrio contratual nos contratos administrativos
29
LIMA, Renata Faria Silva. Equilíbrio econômico-financeiro contratual: no direito administrativo
e no direito civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 53-54.
30
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Licitação. Leis de mercado e preços. Equilíbrio econômico-
financeiro. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 9, p. 87, jan.1995.
22
interesse público perseguido pela via do contrato
31
O Conselho de Estado francês reconheceu como contrato
administrativo aquele firmado pela Administração que atendesse a um
dos três requisitos: receber tal qualificação por lei, ter por objeto a
própria execução de um serviço público, conter cláusulas exorbitantes.
A doutrina brasileira durante muito tempo adotou tais características
originárias do Direito francês.
Tanto que Celso Antônio Bandeira de Mello, após tecer críticas
quanto ao não cabimento da figura do contrato, mas considerando a
tipo de avença travada entre a Administração e terceiros na qual, por
força de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a
permanência do vínculo e as condições preestabelecidas assujeitam-se
a cambiáveis imposições de interesse público, ressalvados os
interesses patrimoniais do contratante privado
32
Carlos Ari Sundfeld propõe:
[...], definimos o contrato administrativo em sentido estrito como o contrato
(isto é, o vínculo sinalagmático e obrigatório, consensualmente
estabelecido) administrativo (isto é, submetido ao sistema do direito
administrativo) celebrado entre a Administração ou quem lhe faça as
vezes e terceiros, em que: a) a determinação exata do objeto é feita
posteriormente à sua celebração, por atos administrativos unilaterais; b) as
pretensões da Administração se materializam em decisões auto-
-executórias; e c) é intangível o equilíbrio da equação econômico-financeira
inicialmente estabelecido.
33
Nas palavras de Romeu Felipe Bacellar Filho, contrato
administrativo traduz- toda avença travada entre a
31
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Alteração unilateral do contrato administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 261.
32
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros,
2009, p. 614-615.
33
SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e contrato administrativo de acordo com as leis 8.666/93 e
8.883/94. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 214.
23
Administração Pública e terceiros na qual a permanência do vínculo e
as condições de seu cumprimento estão sujeitas a imposições de
interesse público, assegurada, em qualquer circunstância, a proteção
do patrimônio privado contratante
34
Ainda, Juan Carlos Cassagne comenta que o contrato
administrativo enquanto categoria jurídica do direito público é uma
los particulares colaboren con la misión que persigue la administración
mediante la institución contractual que, correlativamente, le garantiza
al contratista privado la intangibilidad de sus derechos económicos
35
Cabe destacar que os doutrinadores que se ocupam do Direito
Administrativo em seus conceitos não fogem das considerações
destacadas pelos autores aqui mencionados, cuja seleção objetivou
primordialmente destacar aqueles em que a intangibilidade da equação
econômico-financeira, objeto do presente estudo, é ressaltada.
Com base no exposto, pode-se definir contrato administrativo
como a avença de que participa a Administração Pública em um dos
pólos da relação jurídica, com o objetivo de executar atividade
destinada a atender à necessidade e à finalidade públicas, as quais
servem de vetor para o exercício das prerrogativas públicas, tal como a
promoção de alterações unilaterais, devendo sempre assegurar o
equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido.
36
34
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo e o novo código civil. Belo Horizonte:
Fórum, 2007, p. 122-123.
35
CASSAGNE, Juan Carlos. El contrato administrativo. 2 ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2005,
p. 21.
36
Vale destacar que Eduardo García de Enterría afirma que a presença subjetiva da Administração
constitui-se em requisito sine qua non do contrato administrativo (ENTERRÍA, Eduardo Garcia e
FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de direito administrativo, cit., p. 611).
A referida presença também é destacada por Fabián Omar Candal
contrato se oriente a la satisfacción de um interés público y denote la presencia de cláusulas
OMAR CANDA,
Fabían. El elemento subjetivo en la contratación administrativa: Necesariamente uma de las partes
debe ser el estado? Contratos administrativos. Jornadas Organizadas por la Universidad Austral,
Facultad de Derecho. Editorial Ciencias de la Administración, p. 65- 82).
pifica o contrato administrativo e o distingue do
contrato privado é a participação da Administração na relação jurídica bilateral com supremacia de
24
-
-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da
Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de
vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada
Ao comentar sobre o dispositivo legal em questão, Luiz Alberto
Blanchet menciona como ponto positivo da definição legal o
impedimento de utilizar outros nomes de modo a afastar a incidência
dos mandamentos contidos nas normas pertinentes a esses contratos.
Como ponto negativo, alerta que a Administração Pública celebra
contratos, sejam ou não administrativos, não somente com particulares,
mas também com pessoas integrantes da Administração.
37
Cabe realçar que a jurisprudência e os Tribunais de Contas não
se ocupam (ou o fazem esporádica e sucintamente) dos comentários
aqui apresentados, bem como da conceituação e das
características/peculiaridades do contrato administrativo, mas sim de
fatos concretos, como prazo de vigência, cumprimento ou não da
obrigação e consequente aplicação de sanções, manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro, entre vários outros aspectos.
Feitas essas considerações, reitera-se que há a delimitação de
um regime jurídico de Direito Público, próprio aos contratos
administrativos. Trata-se da incidência de normas e princípios
inerentes ao regime jurídico administrativo, o qual se constitui a partir
do binômio formado pelos princípios da supremacia do interesse
público sobre o interesse privado e da indisponibilidade do interesse
público, conferindo prerrogativas e sujeições destinadas ao alcance
das finalidades públicas, o que é compensado pelo dever de
poder para fixar as condições iniciais do ajuste. Outras características podem ocorrer no contrato,
reforçando a sua natureza administrativa, como a exigência de licitação prévia; o que o qualifica
como contrato público, entretanto, é a presença da Administração com privilégio administrativo na
Licitação e contrato administrativo. 7 ed. São
Paulo: Revistas dos Tribunais, 1987, p. 152).
37
BLANCHET, Luiz Alberto. Curso de direito administrativo. 5 ed (ano 2006), 3. tir. Curitiba: Juruá,
2008, p. 111.
25
manutenção da equação econômico-financeira do contrato, tema
central do presente trabalho.
De qualquer modo, veremos nos capítulos subsequentes que a
utilização de instrumentos para assegurar a manutenção do equilíbrio
econômico do contrato não se prende unicamente à promoção de
alterações unilaterais pela Administração ao contrato, mas também
decorrem de outras situações, como variações significativas de preço
no mercado, advento de novo documento coletivo de trabalho da
categoria envolvida na prestação do serviço contratado, elevação de
alíquota de tributo incidente no objeto contratual, entre outras.
Este estudo centrar-se-á nos contratos administrativos que
impõem às partes a realização de prestações de dar ou fazer, tais
como compras, serviços, obras, cujo regime é definido
preponderantemente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
estabelece normas gerais de licitação e contratação, nos moldes
previstos no artigo 22, inciso XXII e artigo 37, inciso XXI, da
Constituição da República.
38
38
Marçal Justen Filho apresenta várias classificações dos contratos administrativos. Uma delas
centra-se no regime jurídico aplicável, distinguindo duas categorias de contratos administrativos em
sentido próprio/restrito: contratos administrativos de colaboração, os quais se sujeitam
preponderantemente ao regime previsto na Lei nº 8.666/93, e os contratos de delegação traduzidos
especialmente pelos contratos de concessão de serviço público, regidos pelas Leis nº 8.987/95 e nº
11.107/05 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei
de licitações e contratos administrativos. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 674-675). Hely
Lopes Meirelles e Juan Carlos Cassagne também fazem essa distinção, intitulando-os de contratos
administrativos de colaboração e de atribuição (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo
brasileiro atualizado por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel
Burle Filho. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 215) e CASSAGNE, Juan Carlos. El contrato
administrativo. 2 ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2005, p. 34).
Juan Carlos Cassagne comenta que, no contrato administrativo de colaboração, o fundamental é a
prestação que deve o particular ao Estado, o contratado transforma-se em um colaborador da
função administrativa (Ibid., p. 34-35).
26
3 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO
3.1 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: CONSIDERAÇÕES E
CONCEITO
De plano, necessário comentar que o presente trabalho emprega
- ntrato
administrativo, a qual se mostra corrente no ordenamento jurídico
39
e
doutrina brasileiros,
40
bem como na doutrina estrangeira.
41
O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é a
relação formada, de um lado, pelo conjunto dos encargos impostos ao
particular e, de outro lado, pela remuneração correspondente. Essa
equação é formada quando da apresentação da proposta à
Administração (na licitação ou no processo de contratação direta),
42
-
43
sendo assegurada a sua manutenção no curso da execução contratual.
39
É o que se vê da Lei nº
artes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, [...]alteração unilateral do contrato que
aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o
equilíbrio econômico-financeiro
40
Para citar alguns: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26 ed. São
Paulo: Malheiros, 2009, p. 635; JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e
contratos administrativos. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 746; PEREIRA JUNIOR, Jessé
Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da Administração Pública. 7 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2007, p. 716; DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito administrativo. 22 ed. São
Paulo: Atlas, 2009, p. 275; GRAU, Eros Roberto e FORGIONI, Paula. O estado, a empresa e o
contrato. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 95; BLANCHET, Luiz Alberto. Curso de direito
administrativo. 5 ed (2006), 3. tiragem (2008). Curitiba: Juruá, p. 130; BACELLAR FILHO, Romeu
Felipe. Direito administrativo. Coleção curso & concurso. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 125;
SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e contrato administrativo de acordo com as leis 8.666/93 e
8.883/94. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 236.
41
DELPIAZZO, Carlos E. Contratación administrativa. Montevideo: Universidad de Montevideo,
1999, p. 222; DROMI, Roberto. Las ecuaciones de los contratos públicos. Buenos Aires: Ciudad
Argentina, 2001, p. 39; CASSAGNE, Juan Carlos. El contrato administrativo. 2 ed. Buenos Aires:
Abeledo-Perrot, 2005, p. 129.
42
A licitação é o processo apto a selecionar de modo isonômico aquele que, detentor da melhor
proposta, poderá vir a ser contratado pela Administração. Em que pese a licitação ser a regra, a Lei
27
A equivalência material das prestações ou equivalência objetiva,
com atendimento à valoração econômica das contraprestações, deve
ser conservada durante toda a execução do contrato, em atenção à
equação inicial.
44
-
45
nº 8.666/93 (artigos 17, 24 e 25) prevê hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação que
autorizam a contratação direta, ou seja, não precedida de licitação. Nesses casos, haverá processo
administrativo com avaliação do pretenso contratado, justificativa do preço e da escolha do
fornecedor/executante (artigo 26, caput e parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93), mas não haverá
licitação prévia ao contrato.
43
-financeira delineia-se a partir da elaboração do ato
convocatório. Porém, a equação se firma no instante em que a proposta é apresentada. Aceita a
proposta pela Administração, está consagrada a equação econômico-financeira dela constante. A
partir de então, está protegida e assComentários à
lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 747. De igual
modo, R
das propostas, conforme definido no edital. Nesse momento, forma-se a denominada equação
econômico-financeira. A equação antecede o próprio julgamento da proposta e o contrato.
(MENDES, Renato Geraldo. O regime jurídico da contratação pública. Curitiba: Zênite, 2008, p.
103). a equação econômico
financeira tem seus termos definidos antes do travamento do contrato, pois são ditos termos que
recebem a avaliação de preço, em vista da qual alguém se qualifica para ser o contratado.Em
conclusão: nas licitações em que o preço é fator final decisivo, a adjudicação traz consigo o
reconhecimento de que a composição econômica proposta é a contrapartida adequada dos
encargos previstos no certame, motivo pelo qual deverá ser intransigentemente preservada a
igualdade que disto resulta.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Licitação. Leis de mercado e
preços. Equilíbrio econômico-financeiro. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 9, p.
89, jan.1995).
Referido entendimento também pode ser visto em acórdão do Tribunal de Contas da União:
8. Embora a equação econômico-financeira somente esteja protegida e assegurada pelo direito a
partir da celebração do contrato (Marçal Justen Filho. Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos. São Paulo: Dialética, 2001, p.554), ela firma-se quando da apresentação da
proposta, visto que é a partir desse instante que o futuro contratado perde o domínio sobre a
Augusto Sherman Cavalcanti).
Diverso é o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, para a qual a equação se forma no
momento da celebração do contrato (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22
ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 270 e 275). Na li ómica o de
equilíbrio financiero en los contratos administrativos (...) viene a ser una relación que ha sido
establecida entre las partes contratantes en el momento de la conclusión del contrato, entre un
conjunto de derechos del co-contratante, y un conjunto de cargas y obligaciones contractuales del
BREWER-CARÍAS, Allan R. Contratos
administrativos. Caracas: Ediorial Jurídica Venezolana, 1992, p. 202-203).
44
Gaspar Ariño Ortiz destaca os dois aspectos do equilíbrio financeiro presentes nos contratos
privados e públicos, sendo um o da equivalência material das prestações, e o outro da equivalência
subjetiva, valor subjetivo que para cada uma das partes tem a prestação da outra. (ARIÑO ORTIZ,
Gaspar. Teoria del equivalente en los contratos administrativos. Madri: Instituto de Estudos
Administrativos, 1968). Vê-se a predominância nos contratos administrativos do primeiro aspecto:
equivalência objetiva, uma vez que eles (contratos administrativos) se prestam ao atendimento do
interesse público, sendo precedidos, como regra, de licitação.
45
equilíbrio financeiro ou equilíbrio econômico do contrato administrativo, também denominado
equação econômica ou equação financeira é a relação que as partes estabelecem inicialmente no
ajuste, entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração
da obra, do serviço ou do fornecimento. Em última análise, é a correlação entre o objeto do contrato
e a sua remuneração, originariamente prevista e fixada pelas partes em números absolutos ou em
28
Nas palavras de Jessé Torres Pereira Junior e Marinês Restelatto
do preço; este pode ser alterado, desde que mantida aquela
46
De modo didático e esclarecedor, Renato Geraldo Mendes explica
o assunto afirmando que o contrato não apenas envolve uma relação
entre duas ou mais pessoas, mas entre duas realidades indissociáveis:
visto representa o ENCARGO definido pela
Administração, o qual será assumido pelo contratado
() representa a REMUNERAÇÃO fixada pelo interessado em função
do encargo definido pela Administração, ou seja, o é formatado
47
E mais adiante, comenta o mesmo autor:
Equação econômico-
(...). A
equilíbrio que deve ser assegurado enquanto durar a relação contratual.
Quando afirmamos que a equação econômico-financeira é intangível,
queremos dizer que sempre que ela for alterada, violada ou desrespeitada,
deverá ser recomposta. Esse é um valor garantido constitucionalmente.
O fato de a relação econômico-financeira ser intangível não significa que a
tante ou o
dentro de certos limites legais.
48
Tem-se, portanto, que o encargo é o conjunto de obrigações
decorrentes do cumprimento do objeto e demais condições aptas ao
atendimento dos termos do contrato e que impõe ônus financeiro para o
contratado. Assim sendo, ele cobra um preço, uma remuneração
respectiva. Essa deve ser suficiente para proporcionar a perfeita
Licitação e contrato administrativo. 7. ed. atual. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 160-161).
46
PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelatto. Alterações do contrato administrativo:
releitura das normas de regência à luz do gerenciamento de riscos, em gestão pública
comprometida com resultados. Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, n. 88, p.
14, abr.09.
47
MENDES, Renato Geraldo. O regime jurídico da contratação pública. Curitiba: Zênite, 2008, p.
99.
48
Ibid., p. 103 e 105.
29
execução do objeto, bem como viabilizar o cumprimento do encargo
com obtenção legítima de lucro, compreendidas todas as obrigações
impostas pela formação desse vínculo.
49
O preço não pode ser inferior ao custo de execução ou superior
aos parâmetros comuns de mercado praticados para o objeto, sob pena
de caracterizar valor inexequível ou preço excessivo.
Assim, do mesmo modo que no julgamento das propostas em
licitação (ou em processo de dispensa ou inexigibilidade), é
inadmissível classificar proposta com preço inexeqüível (art. 43, inc.
IV; art. 44, § 3º e art. 48, inc. II, da Lei nº 8.666/93), sob o argumento
de que essa não poderia ser cumprida, provocando prejuízos ao
interesse público, é inaceitável não se garantir o direito ao equilíbrio
econômico-financeiro do futuro contrato, o que provocaria o mesmo
problema. Ademais, caso o particular aceitasse firmar contratos
ruinosos para si, antieconômicos, ofenderia o previsto no § 4º do art.
173 da Constituição da República brasileira que veda o abuso do poder
econômico para dominar o mercado e eliminar a concorrência.
Vale destacar que o equilíbrio econômico-financeiro opera tanto
em favor do particular, quanto da Administração, razão pela qual se
fala em equação.
Aspecto de suma importância a ser evidenciado é o de que o
presente trabalho tem foco na manutenção do equilíbrio econômico-
-financeiro. Portanto, deter-se-á no estudo das situações que rompem o
equilíbrio depois da formação da equação econômico-financeira e
justificam o reequilíbrio. Com isso, fixa-se a premissa de que a
licitação ou o processo de contratação direta atendeu a todos os
princípios devidos (artigo 37 da Constituição da República/88 e artigo
3º da Lei nº 8.666/93), classificando proposta apta para tanto, cujo
49
No mesmo sentido, CAMMAROSANO, Márcio. Exequibilidade de proposta, equilíbrio econômico-
-financeiro do contrato e direito ao lucro algumas considerações. Revista Zênite de Licitações e
Contratos – ILC, Curitiba: Zênite, n. 100, jun. 2002, p. 516.
30
objeto e preço mostraram-se em sintonia com o ato convocatório ou o
processo de contratação direta, sendo aceitável.
50
Dois aspectos são apontados por Maria Sylvia Zanella Di Pietro
que merecem destaque, sendo o primeiro no sentido de que a
remuneração é assegurada pela Administração e não necessariamente
paga por ela, como é o caso da concessão de serviços públicos,
contrato em relação ao qual nasceu a ideia de equilíbrio econômico-
-financeiro na jurisprudência do Conselho de Estado Francês.
O segundo aspecto aponta para o fato de que os riscos que
envolvem os contratos administrativos decorrem de várias situações,
como a longa duração, o volume grande de gastos públicos, a
natureza de atividade, que exige muitas vezes mão-de-obra
51
bem como a não
estabilidade do interesse público, autorizando alterações quantitativas
e qualitativas.
Segundo a autora, em razão de todos esses fatores de
insegurança é que se elaborou a teoria do equilíbrio econômico-
-financeiro, equilíbrio esse que é essencialmente dinâmico, passível de
ser rompido com maior facilidade do que no contrato privado.
Referidas considerações vem ao encontro do que este trabalho
tem apontado e defendido, o que fez desde o primeiro capítulo e o
fará mais vezes aqui e à frente , de que o equilíbrio econômico do
contrato não decorre unicamente das alterações unilaterais promovidas
pela Administração ao contrato, sendo visto tão-somente como
50
O direito ao equilíbrio econômico-financeiro defende a manutenção da equação econômico-
financeira inicial. O equilíbrio não se presta a corrigir vícios de propostas, fatos resultantes da culpa
do particular, eventos ocorridos antes da formulação das propostas ou que não guardem relação
causal com a majoração dos encargos do particular contratado.Contribuição importante apresenta
Marçal
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de
licitações e contratos administrativos. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 747).
51
DI PIETRO, Maria Sylvia. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. In: TELLES,
Antonio A. Queiroz e ARAÚJO, Edmir Netto de (Org.). Direito administrativo na década de 90:
estudos jurídicos em homenagem ao professor J. Cretella Junior. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997, p. 109.
31
contrapartida às prerrogativas da Administração, mas também decorrem
de outras situações, como variações significativas de preço no
mercado, advento de novo documento coletivo de trabalho da categoria
envolvida na prestação do serviço contratado, entre outras.
Cabe assinalar que a manutenção do equilíbrio econômico-
-financeiro ocorre no âmbito administrativo, sem a necessidade de
intervenção do Poder Judiciário. Contudo, não se descarta a
possibilidade de esta vir a ocorrer se, exemplificativamente, a
Administração, negando-se a proceder à recomposição da equação
econômico-financeira, por entender que tal negativa atende ao
o contratado recorrer ao Judiciário.
52
A respeito, vale mencionar Eros Roberto Grau e Paula Forgioni,
os quais alertam não estar o interesse público ligado exclusivamente à
Administração deva adotar medidas
pagar o mínimo a seus credores, ou não conceder o reequilíbrio
econômico-financeiro. Isso somente é verdadeiro quando a busca de
-se como expressão de legalidade. O respeito ao
ordenamento jurídico viabiliza o atendimento ao interesse público.
53
Por fim, ainda que o presente trabalho não venha a se debruçar
sobre todas as facetas apresentadas em trabalho minucioso de Roberto
Dromi, o qual aventa uma nova equação, a equação pública,
52
Carlos Ari Sundfeld aventa situação em que o valor da remuneração deve ser reduzido para manter
o equilíbrio econômico-financeiro, mas o particular não concorda. Na opinião dele, para atender a
esse dever de equilíbrio contratual, não necessitaria a Administração pleitear a redução em juízo,
mas fixá-la unilateralmente e efetuar os pagamentos nessa medida, sujeitando-se sempre à
impugnação pelo interessado pelas vias próprias. Afirma que tal raciocínio exige interpretação não
literal para o art. 58, § 1º, da Lei nº 8.666/93, entendendo que é dispensável a concordância do
particular para, visando a preservação da relação originária, modificar a remuneração.
(SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e contrato administrativo de acordo com as leis 8.666/93 e
8.883/94. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 241).
53
GRAU, Eros Roberto e FORGIONI, Paula. O estado, a empresa e o contrato. São Paulo:
Malheiros, 2005, p. 120. À frente, no tópico referente ao princípio da boa-fé, há considerações que
alcançam a mesma conclusão aqui externada, da lavra de Celso Antônio Bandeira de Mello, o qual
se utiliza da doutrina italiana, separando o interesse público primário e o interesse público
secundário. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Contrato administrativo: fundamentos da
preservação do equilíbrio econômico financeiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de
Janeiro, n. 211, p. 24, jan./mar. 1998).
32
necessária aos contratos de transformação ou de terceira geração, na
qual o Estado é substituído pelo particular, cujo exemplo clássico é a
concessão de serviços públicos , indispensável apontar a sua
afirmação de que além do equivalente econômico, que prima pela
justiça comutativa, voltada ao preço, a nova equação do contrato
público é uma soma de equações, cada qual com seus elementos, suas
incógnitas, sendo elas: social, política, ética, administrativa, ambiental,
tecnológica, financeira, impositiva, de mercado.
54
Para esse autor:
Las ecuaciones conforman el ‘mapa genético’ de los contratos públicos.
genoma contractual’ que hace del contrato público una
unidad compuesta de diversidades, de modo que las ecuaciones cumplen la
función de brindarles seguridad jurídica, haciendo posible la justicia
contractual en los órdenes conmutativo y distributivo.
La ecuación es el camino para la seguridad jurídica; el reaseguro de la
justicia contractual (conmutativa y distributiva).
(...)
Ahora bien, si se produce una modificación en el desenvolvimiento
contractual, ¿como se revisan los efectos de esse contrato? ¿Qué método
cabe usar? Así se utiliza la ecuación, que es uma herramienta, un
instrumento para aplicarle al contrato y verificar si se está cumpliendo com
el camino de la justicia, tanto la conmutativa de las partes, como la
distributiva del bien común.
55
3.2 PRINCÍPIOS AFETOS AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Tecidas considerações, bem como fixado um conceito de
equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, necessário
discorrer sobre alguns dos princípios de direito aplicáveis aos contratos
administrativos que guardam estreita relação com a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro, os quais se mostram muito interligados
entre si, para, na sequência, tratar de seu fundamento constante do
ordenamento jurídico.
54
DROMI, Roberto. Las ecuaciones de los contratos públicos. Buenos Aires: Ciudad Argentina,
2001, p. 73 a 81.
55
Ibid., p. 73-74.
33
Inclusive, destaca-se, ainda, que inexistisse legislação que
assegurasse o direito ao contratado à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro (o que não é o caso no Brasil, haja vista existir
previsão expressa, como veremos no próximo tópico deste capítulo), os
princípios seriam suficientes para garantir referido direito.
56
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre
diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para
exata compreensão e inteligência delas, exatamente porque define a
lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica
que lhe dá
57
Abre-se aqui parêntese para mencionar que é imprópria a crítica
dirigida ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello a respeito do
comentário ora reproduzido. Os críticos partem de uma concepção de
princípio e regra (enquanto espécies de normas) que não é utilizada
pelo citado professor, o qual não faz essa distinção. Desse modo, ou
se adota essa concepção ou se adota a concepção de Alexy e
Dworkin.
58
56
-financeiro (...) baseia-
se em princípios maiores, que independem de previsão no direito positivo: de um lado, o princípio
da eqüidade, que veda que uma das partes experimente locupletamento ilícito em detrimento da
outra. De outro lado, o princípio da razoabilidade, que exige a proporção entre o custo e o benefício;
e até, ainda, o princípio da continuidade do contrato administrativo, que é a aplicação do princípio
da indisponibilidade do interesse público: se o contrato é necessário para atender a alguma
necessidade imperiosa da Administração, a esta incumbe assegurar a sua continuidade,
recompondo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato DI PIETRO, Maria Sylvia. Equilíbrio
econômico-financeiro do contrato administrativo. In: TELLES, Antonio A. Queiroz e ARAÚJO, Edmir
Netto de (Org.). Direito administrativo na década de 90: estudos jurídicos em homenagem ao
professor J. Cretella Junior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 111).
57
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros,
2009, p. 53.
58
O próprio professor Celso Antônio explica isso em nota de rodapé, a qual merece transcrição
-se que, esta é uma das possíveis acepções da palavra princípio. É a mais
tradicional delas, ou seja, aquela que vem sendo usada ao longo dos tempos pela doutrina. Sem
embargo, como ninguém é dono das palavras, pode-se atribuir este mesmo rótulo a outros objetos
Abeledo-Perrot, 1970, pp. 34 a 38, arrola onze significados para tal expressão. A partir da década
de 70 começou a vulgarizar-se uma acepção de princípio baseada nas formulações de Alexy e
34
Ainda sobre a afirmativa de que os princípios são suficientes para
assegurar direitos, Ana Cláudia Finger, em sede de conclusões de sua
dissertação,
único comando vinculativo para o administrador público. O regime
jurídico-administrativo assenta-se num regime constitucional fundado
em princípios constitucionais expressos (legalidade, moralidade,
impessoalidade, publicidade e eficiência) e implícitos
(proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé, segurança nas relações
jurídicas, motivação), que, dando unidade ao sistema jurídico
fundamental e oferecendo segurança ao modelo ético e político
adotado pela sociedade estatal, vinculam o agir administrativo e
legitimam os fins do Estado Democrático de Direito
59
Ademais, o contrato deve cumprir sua função social, nos moldes
do que preconiza o artigo 421 do Código Civil brasileiro, tida como
cláusula geral, o que exige trocas úteis e justas, em atenção aos
princípios da probidade e boa-fé (artigo 422), por meio do
comportamento leal dos contratantes.
Haverá desatendimento da função social do contrato quando a
prestação de uma das partes for exagerada ou desproporcional,
extrapolando a álea normal do contrato; quando houver vantagem
exagerada a uma das partes; bem como se mostrar nociva ao conjunto
social, ao interesse público, razão da existência do contrato
administrativo.
Dworkin (que de resto não são idênticas, mas têm grandes pontos de similitude). Ocorre que estes
eminentes juristas não expropriaram (até mesmo por impossível) o direito ao uso de tal expressão,
de molde a tornar admissível apenas a acepção que lhe emprestam. Então, é possível que algo
seja qualificado como princípio, descoincidente com a que lhe irrogam estes mencionados autores.
É óbvio, pois, que seria gravíssimo erro pretender avaliar o objeto dessarte identificado como
princípio, para atribuir-lhe características distintas das que lhe foram irrogadas por quem dele se
serviu, valendo-se de critério que estivesse assentado em outra acepção de princípio, qual a que
-
tal erro em obra teórica e isto tem ocorrido ultimamente sobre estar incurso em séria
impropriedade, induzirá terceiro
Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009,
p. 53 e 54).
59
FINGER, Ana Cláudia. O princípio da boa-fé no Direito Administrativo. 2005. 157 f. Dissertação
(Mestrado em Direito do Estado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, p. 144.
35
Verifica-se, portanto, que a manutenção do equilíbrio econômico
dos contratos se faz imperiosa para dar cumprimento à sua função
social.
Além de se voltar à base econômica, a manutenção da
intangibilidade do equilíbrio contratual nos contratos administrativos,
interesse público perseguido pela via do contrato
60
A efetividade de todo esse panorama estimulará a atuação da
iniciativa privada no exercício de atividade pública, visto o particular
como colaborador do interesse público, cuja repulsa a toda forma de
desequilíbrio na correlação econômica durante a vigência e a execução
do ajuste prestigiará princípios do Estado Social e Democrático de
Direito, como equidade, boa-fé, vedação ao enriquecimento sem causa,
entre outros.
61
3.2.1 Princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
De plano, necessário destacar que, em que pese prerrogativas do
Poder Público para alcance do interesse público, interesse esse que
constitui a razão de ser do contrato administrativo, a Administração não
pode alterar a essência do objeto ou as cláusulas econômico-
-financeiras do contrato. Aludido impedimento tem sua origem no
princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, o qual, no
Brasil, consta expressamente do artigo 37, inciso XXI, da Constituição
federal de 1988, bem como da legislação infraconstitucional, a exemplo
60
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Alteração unilateral do contrato administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 261.
61
Marçal Justen Filho cita A
satisfazer o interesse público concreto a que o contrato deve servir, sem sacrificar os princípios
. (GORDILLO, Agustín. Los
contratos administrativos. Contratos administrativos, T. 1. Buenos Aires: Astrea, 1988, p. 17-19
apud JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13
ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 678).
36
da Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública, e a Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime
de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.
Ademais, referido equilíbrio (relação encargos e remuneração)
pode ser desfeito não apenas em virtude de alterações unilaterais
promovidas pela Administração, mas por fatores diversos, tais como
crises econômicas, tributos e encargos legais supervenientes, processo
inflacionário, atraso no pagamento, entre outros, a serem estudados
mais adiante.
Inclusive, a garantia da equação financeira dos contratos
administrativos advém do Direito francês, mais precisamente da
jurisprudência do Conselho de Estado francês, cujos dois julgados
históricos demonstram as duas situações supra (alteração unilateral do
contrato e mudanças econômicas), a saber:
O caso da Compagnie Générale Française de Trammways, a
partir do aresto de março de 1910, em que o prefeito de Bouches-du-
Rhône exigiu maior frequência de trens durante o verão a fim de
atender à demanda dos usuários, alterando unilateralmente o caderno
de encargos originário. Em contrapartida, o concessionário exigiu a
respectiva contraprestação.
Léon Blum, comissário do Governo no Departamento de Bouches-
du-Rhône, lançou a expressão equivalence honnête, ou seja,
equivalência honesta entre as obrigações e os direitos do
concessionário, relação justa entre os interesses da Administração e do
particular da equação
financeira do contrato expressão de Léon Blum complementa o da
mutabilidade das cláusulas contratuais
62
Ou seja, a Administração
62
OLIVEIRA, Fernando Andrade. Contratos administrativos e suas alterações. In: TELLES, Antonio A.
Queiroz e ARAÚJO, Edmir Netto de (Org.). Direito administrativo na década de 90: estudos
jurídicos em homenagem ao professor J. Cretella Junior. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 174. p. 167-183.
37
para asegurar, en interés del público, el normal funcionamiento del
63
em contrapartida, deve assegurar a natureza comutativa e
sinalagmática do que foi inicialmente pactuado. Nada mais é do que o
princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato.
Reproduz-se trecho da decisão proferida no caso em questão:
É da essência mesma do contrato de concessão buscar e realizar, na
medida do possível, uma igualdade entre as vantagens que se concedem
ao concessionário e as obrigações que lhe são impostas. As vantagens e as
obrigações devem compensar-se para formar a contrapartida entre
benefícios prováveis e as perdas previsíveis. Em todo contrato de
concessão está implícita, como um cálculo, a honesta equivalência entre o
que se concede ao concessionário e o que dele se exige. É o que se chama
equivalência comercial, a equação financeira do contrato de concessão.
64
Outro julgado sempre lembrado é o da Compagnie Générale
D’Éclairage de Bordeaux, datado de 1916.
Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o preço do
carvão, como matéria-prima para produção do gás, subiu
assustadoramente, além dos limites extremos das majorações que
podiam ser arcadas pelas partes quando do contrato de concessão.
Isso porque a Alemanha ocupou grande parte das regiões produtoras
de carvão, somado ao fato de que não havia navios para transporte
marítimo, porque estavam sendo empregados na guerra.
A companhia concessionária requereu autorização ao Município
de Bordeaux para reajustar a tarifa, o que foi negado, bem como
63
A Administração tem o direito de promover as modificações e inserções necessárias para
assegurar, a bem do interesse público, o funcionamento normal do serviço (Tradução nossa).
(JÈZE, Gaston. Teoría general de los contratos de la administración. In: Principios generales del
derecho administrativo. 5 v. Buenos Aires: Depalma, 1950, v. 4, p. 239).
64
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. In:
TELLES, Antonio A. Queiroz e ARAÚJO, Edmir Netto de (Org.) Direito administrativo na década
de 90: estudos jurídicos em homenagem ao professor J. Cretella Junior. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1997, p. 110.
38
negado o recurso ao Conselho da Prefeitura de Gironda, chegando o
caso ao Conselho de Estado francês, podendo ser mencionado:
[...]. Nessa ocasião, o Conselho de Estado julgou que, em princípio, o
contrato de concessão regra de maneira definitiva as obrigações do
concessionário e do concedente e que a variação do preço das matérias-
primas devido às circunstâncias econômicas constitui um risco do mercado
que o concessionário deve assumir. No entanto, quando a economia do
contrato encontra-se completamente perturbada, como na espécie em que o
aumento do custo da produção do gás devido ao preço do carvão exceda os
limites extremos do suportável pelas partes, não pode o concessionário ser
obrigado a assegurar o funcionamento do serviço nas condições previstas
na origem. Convinha, para pôr termo a dificuldades temporárias, procurar
uma solução que tivesse em conta o interesse geral, exigindo-se a
continuação do serviço, mas também as circunstâncias específicas. O
Conselho de Estado decidiu que a companhia permanecia obrigada a
assegurar o serviço, mas que tinha o direito a ser compensada de parte das
conseqüências pecuniárias da situação de força maior que excedia o risco
econômico normal.
65
Caio Tácito, utilizando a doutrina francesa, comenta que o
-
expressão de Péquignot, devendo, segundo Laubadère, ser respeitado
66
Tido o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-
-financeiro como princípio característico do contrato administrativo,
67
a
ponto de integrar o sistema constitucional vigente brasileiro (artigo 37,
inciso XXI, da Constituição de 1988), aplica-se a todas as contratações
da Administração Pública, ainda que ausente previsão legislativa ou
contratual ou até mesmo havendo em sentido contrário. Ademais, isso
65
Disponível em: <http://www.conseil-etat.fr/cde>. Acesso em: 15 nov. 2009.
Tradução de Rodrigo Rossi Horochovski. In: CELLA, José Renato Gaziero. Contrato
administrativo: equilíbrio econômico-financeiro. Curitiba: Juruá, 2009, p. 168.
66
TÁCITO, Caio. O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público. In: TÁCITO, Caio. Temas
de direito público: estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 201.
67
ESTORNINHO, Maria João. Requiem pelo contrato administrativo. Coimbra: Almedina, 1990, p.
119-120.
39
se deve à aplicação d
, o qual prima pela interpretação que melhor corresponde
às previsões da Constituição.
Respeita-se, portanto, a intangibilidade da equação econômico-
-financeira do contrato, relação original entre encargos e vantagens, de
modo que a Administração atenda às necessidades públicas que a
levou a celebrar o contrato, remunerando com justiça o particular
contratante, seu colaborador, assegurando-lhe, durante a execução do
contrato, o lucro por ele visado e previsto inicialmente. Ou seja, ao
Poder Público incumbe, mediante o contrato, satisfazer utilidade
coletiva, não podendo se utilizar de mecanismos para desrespeitar os
interesses econômicos legítimos dos particulares contratantes,
buscando proveitos meramente patrimoniais em flagrante prejuízo à
outra parte, em total afronta ao princípio do equilíbrio econômico-
-financeiro.
Nas palavras de Caio Tácito, o princípio visa,
sobretudo, à correlação entre os encargos e a remuneração
correspondente, de acordo com o espírito lucrativo que é elementar aos
preservação
68
68
TÁCITO, Caio. O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público. In: TÁCITO, Caio. Temas
de direito público: estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 201 e 254.
Além de autores já citados, possível mencionar outros que textualmente enfocam o equilíbrio
econômico-financeiro como princípio inerente à figura do contrato administrativo. É o caso de
Roberto Dromi: incumplimientos em el mantenimiento de la ecuación econômico-financiera son
generadores de responsabilidad contractual del Estado (...). Este principio, que tine reconocida
recepción legislativa, jurisprudencial y doctrinaria, se mantiene incólume en las modernas leys de
contratación pública del derecho comparado.” (DROMI, Roberto. Las ecuaciones de los contratos
públicos. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2001, p. 39; CASSAGNE, Juan Carlos. El contrato
administrativo. 2 ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2005, p. 241).
modificações relativas à remuneração escapam ao poder de modificação unilateral da
Administração. Mas além disso, o elemento de associação assinalado manifesta-se neste ponto
com uma força particular: é o princípio do equilíbrio financeiro do contrato, que é uma das
características essenciais do contrato administrativo e a contrapartida das prerrogativas da
Direito administrativo. Tradução de Rogério Ehrhardt Soares.
Coimbra: Almedina, 1981, p. 148). Fernando Vernalha Guimarães comenta que o princípio da
intangibilidade da equação econômico-
mesma relação de eqüidade existente ao tempo da celebração contratual (apresentação de
proposta no âmbito licitatório) entre os encargos assumidos pelos particulares e a remuneração
Alteração unilateral do contrato
40
Na mesma linha, Allan Brewer-Carías:
todo co-contratante de la Administración Pública en los contratos
administrativos, a pesar del interés público que en los mismos está
envuelto, está guiado principalmente al contratar, por su interés privado
patrimonial, financiero o económico que se materializa fundamentalmente
en la contraprestación que, por el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, debe recibir. Pero el co-contratante de la Administración,
además del derecho a su contraprestación económica, tiene un derecho
inherente al contrato y es el equilibrio financiero del mismo, es decir, a la
immutabilidad de la ecuación económica del contrato cuando la mutación le
causa perjuicios.
69
Importante comentar que o princípio do equilíbrio econômico-
-financeiro não se volta tão-somente a promover aumentos na
remuneração assegurada ao particular, mas em manter a equação
econômico-financeira inicial equilibrada, o que significa que reduções
na remuneração poderão igualmente se operar de modo que a
proporção entre encargos
balança em nível
70
Ou seja, do mesmo modo que a alíquota de um tributo que incide
na formação do preço do contrato poderá sofrer majoração, reclamando
reduzida a alíquota do tributo ou até mesmo extinto, devendo seu custo
preço proposto na licitação, por
envolver produto atrelado ao dólar americano, pode carecer de
majoração dada à crise econômica e significativa desvalorização do
real frente à moeda americana, o inverso pode se operar a ponto de
que deva haver um decréscimo no preço pactuado, mantendo a
proporção encargos e remuneração reclamada pelo princípio do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Poderá
administrativo: interpretação de dispositivos da Lei nº 8.666/1993. São Paulo: Malheiros, 2003,
p. 259).
69
BREWER-CARÍAS, Allan R. Contratos administrativos. Caracas: Ediorial Jurídica Venezolana,
1992, p. 202.
70
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Contrato administrativo. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe
(coord.). Direito administrativo contemporâneo: Estudos em memória ao Professor Manoel de
Oliveira Franco Sobrinho. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 326.
41
igualmente ser reduzido o custo do contrato em razão de decréscimo
na quantidade do objeto.
Por fim, ainda nesse tópico, necessário destacar a grande
importância da intangibilidade do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato administrativo, porque além de assegurar o atendimento à
necessidade pública motivadora da contratação, tem-se que, o
particular contratante, frente a tal garantia legal, não necessita inserir
-se/acautelar-se
contra alterações unilaterais possíveis de serem adotadas pela
Administração Pública contratante, áleas extraordinárias, processo
inflacionário que retira o poder nominal da moeda, entre outras
ocorrências aptas a desequilibrar a equitativa relação de encargos e
remuneração.
71
Com isso, a Administração contratante arcará apenas com o
efetivo custo do contrato, sendo um benefício para ela própria pagar
apenas pelas consequências geradas pelas ocorrências que
efetivamente advierem e se m
garantir com mais afinco a expectativa legítima do contratado, a
Administração, além de demonstrar comportamento ético, estará
reduzindo riscos e, conseqüentemente, o próprio dispêndio geral
relativo a seus contratos
72
Celso Antônio Bandeira de Mello comenta que a estabilidade da
equação econômico-financeira é requisito do contrato administrativo
que não pode ser retirada, haja vista que ofenderia princípios e normas
71
Nas palavras de Márcio Cammarosano A composição do preço ofertado há de considerar,
portanto, o custo do que o proponente se dispõe a executar, ou seja, o custo calculado por ocasião
da elaboração da proposta, abstendo-se o proponente de embutir no seu preço expectativas de
aumento de custos ou sequer de inflação futura, mesmo porque a ordem jurídica já lhe garante a
manutenção do equilíbrio econômico- ROSANO,
Márcio. Exequibilidade de proposta, equilíbrio econômico- financeiro do contrato e direito ao lucro
algumas considerações. Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC, Curitiba: Zênite, n. 100,
jun. 2002, p. 516).
72
ARAÚJO, Florivaldo Dutra. Equilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos: caso dos
reajustes salariais. In: FERRAZ, Luciano; MOTTA, Fabrício (Org.). Direito público moderno. Belo
Horizonte: Del Rey, 2003, p. 484.
42
de direito cujo desatendimento seria gravoso para o próprio interesse
público inerente ao contrato.
73
3.2.2 Princípio da boa-fé
Tendo em vista que todo contrato resulta de acordo de vontades,
regulando interesses contrapostos, em que as partes outorgam
reciprocamente direitos e obrigações, não se torna difícil concluir que
ambas buscam compensações recíprocas e equivalentes,
74
sendo o
contrato, quer privado, quer público, instrumento que exerce uma
função social, meio prático que realiza a harmonização de interesses
não coincidentes.
Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, as partes
liame que as interrelaciona
75
Na mesma
partes acuden al contrato para celebrar uma convención de la que
73
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Contrato administrativo Direito ao equilíbrio econômico-
-financeiro Reajustes contratuais e os planos cruzado e Bresser. Revista de direito público,
São Paulo, n. 90, p. 100, abr./ jun. 1989.
Vê-se, portanto, que é preciso olhar o assunto sob outro ângulo, como aponta com propriedade
-financeiro dos contratos administrativos
destina-se a beneficiar à própria Administração. Se os particulares tivessem que arcar com as
conseqüências de todos os eventos danosos possíveis, teriam que formular propostas mais
onerosas. A Administração arcaria com custos correspondentes a eventos meramente possíveis
mesmo quando inocorressem, o particular seria remunerado por seus efeitos meramente
potenciais. É muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possível:
aquela que poderá ser executada se não se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso
posterior. Concomitantemente, assegura-se ao particular que, se vier a ocorrer o seu infortúnio, o
acréscimo de encargos será arcado pela Administração. Em vez de arcar sempre com o custo de
eventos meramente potenciais, a Administração apenas responderá por eles se e quando
Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 748).
74
A essa equivalência na reciprocidade das obrigações ajustadas, denomina-se comutatividade, que,
ao lado da bilateralidade, onerosidade e formalidade, figura entre as características do contrato
administrativo.
75
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Contrato administrativo: fundamentos da preservação do
equilíbrio econômico-financeiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 211, p. 21,
jan./mar. 1998.
43
resulte, para cada uma de ellas, algún tipo de ventaja a cambio de una
contraprestación en favor del otro cocontratante
76
Ademais, se as partes se unem por meio do contrato é porque
estão certas de que seus objetivos serão satisfeitos pela atuação da
outra parte.
77
Ou seja, como não estão obrigadas a se relacionar, se o
fazem é porque esperam que seus objetivos sejam satisfeitos pela ação
da parte contraposta e devem sê-lo em decorrência da conduta
adequada da outra parte, da correta atuação de ambos.
Ademais, além dos princípios lex inter partes e pacta sunt
servanda, o Código Civil de 2002 incluiu mais dois princípios que já se
mostravam implícitos, sendo o da boa-fé, a que os contratantes estão
obrigados a guardar na elaboração e execução do contrato (artigo 422),
bem como de que a liberdade de contratar deve ser exercida em razão
e nos limites da função social do contrato (artigo 421).
Como tal, os contratos devem atender ao princípio da boa-fé,
quer se tratem de contratos privados, quer sejam administrativos. Da
boa-fé decorrem os deveres de confiança, lealdade, equidade,
transparência e de cumprimento da palavra empenhada, o que
possibilita a formação de um instituto solidário e socialmente justo.
Gaston Jèze, em 1950, comentava que o princípio fundamental
que domina a teoria da execução dos contratos da Administração é o
mesmo que domina o direito moderno: o respeito da palavra
empenhada. As partes contratantes são obrigadas a cumprir suas
obrigações respectivas de boa-fé nas condições em que foram
estipuladas.
78
76
GRANILLO OCAMPO, Raúl Enrique. Distribución de los riesgos en la contratación
administrativa. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1990, p. 3.
77
las partes de que sea mantenida la ecuación in BREWER-CARÍAS, Allan R.
Contratos administrativos. Caracas: Ediorial Jurídica Venezolana, 1992, p. 203).
78
JÈZE, Gaston. Princípios generales del derecho administrativo. Buenos Aires: Depalma, 1950,
T. 4, p. 151.
44
Como princípio geral do direito, a boa-fé não deve ser tida como
liberalidade a ser prestigiada pelo intérprete, mas representa
atendimento obrigatório ao próprio sistema jurídico.
Preciosas são as considerações de Eduardo García de Enterría:
Os princípios gerais do Direito expressam os valores materiais básicos de
um ordenamento jurídico, aqueles sobre os quais se constituem, como tal,
as convicções ético-jurídicas fundamentais de uma comunidade. Porém,
não se trata simplesmente de vagas idéias ou tendências morais que
possam explicar o sentido de determinadas regras, mas de princípios
técnicos, fruto da experiência da vida jurídica e, somente através desta,
cognocíveis.
79
Jesus Gonzales Perez também destaca a boa fé como princípio
geral do direito, que serve de fundamento ao ordenamento jurídico,
cujo cumprimento se exige nos atos jurídicos, no exercício do direito e
no cumprimento das obrigações.
80
No Direito brasileiro, conforme visto há pouco, o princípio da boa-
-fé encontra previsão expressa no Código Civil brasileiro de 2002, cujo
artigo 422 prevê que os contratantes são obrigados a guardar na
execução e conclusão do contrato, os princípios de probidade e boa-fé.
Referidos vetores devem nortear igualmente os contratos
administrativos, o que pode ser visto pela Lei nº 8.666/93, a qual
acolhe a boa-
administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente,
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado
79
ENTERRÍA, Eduardo García; FERNÁNDEZ, Tomás-Rámon. Curso de direito administrativo.
Tradução de Arnaldo Setti. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990, p. 83.
Detendo-se na boa-
um cânone de ordem ética, mas verdadeira norma jurídica, capaz de regular as relações jurídicas e
produzir efeitos diretos e imediatos, de sorte que a sua aplicabilidade se faz pela utilização do
método hermenêutico concretista, somado a uma interpretação constitucional
Ana Cláudia. O princípio da boa-fé no Direito Administrativo. 2005. 157f. Dissertação (Mestrado
em Direito do Estado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, p. 145).
80
PEREZ, Jesus Gonzalez. El principio general de la buena fe en el derecho administrativo.
Madrid, 1983, p. 15.
45
Inclusive, para Celso Antônio Bandeira de Mello,
lealdade e da boa-fé tem fundamento constitucional explícito e
meridianamente claro. Consta do art. 37, caput, segundo o qual a
Administração está submetida, entre outros princípios, ao princípio da
moralidade”.
81
Como norma jurídica que é, a boa-fé figura em todas as fases da
relação: pré-contratual (tal como licitação, dispensa ou inexigibilidade),
contratual e pós-contratual.
Tida a Administração Pública como parte nas relações e,
precisamente, por ser detentora de potestades e prerrogativas, está
obrigada, com muito mais força do que o privado, a seguir uma conduta
leal e confiável, de exemplaridade e de boa-fé, indispensável nas suas
relações com os administrados, sendo-lhe vedado interromper, frustrar
ou romper os compromissos assumidos.
82
Ademais, a ausência de uma
Administração Pública leal e confiável impede a realização dos
postulados do Estado Democrático de Direito.
Após discorrer sobre a divergência quanto à aceitação da boa-fé
no Direito Público, em sua tese doutoral, Angela Cassia Costaldello
apresenta as posições de vários autores, a exemplo de Weida
Zancaner, Juarez Freitas, Vincenso Cerulli Irelli, Hartmut Maurer, Jesus
-fé consiste em vetor que deve
reger todas as relações entre a Administração Pública e os
inda que não houvesse o seu acolhimento pelo
ordenamento jurídico, seria certo o dever de lealdade da Administração
para os que com ela se relacionam ‘potestá’
81
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros,
2009, p. 501.
82
PEREZ, Jesus Gonzalez. El principio general de la buena fe en el derecho administrativo.
Madrid, 1983, p. 54 -55.
46
-fé dos
administrados.
83
Romeu Felipe Bacellar Filho destaca que a ética que deve nortear
o relacionamento entre a Administração Pública e os privados não
implica quebra do regime jurídico de Direito Público. Muito pelo
contrário! stração
Pública e os agentes delegados (concessionários e permissionários)
muito embora aquela procure resguardar o interesse público e estes
objetivem o retorno e a remuneração do investimento seja marcado
pela coerência, lealdade e pela transparência nas atitudes
reciprocamente tomadas
84
Pela boa fé, tem-se que as partes não estão apenas dispostas a
cumprir os compromissos empenhados, mas assumem o dever de
respeito aos interesses recíprocos.
85
Comprometem-se a atuar
conforme os termos estabelecidos e creem que assim será a ponto de
outorgarem-se, reciprocamente, a garantia de suas prestações,
entregando-se confiadamente à conduta leal da outra parte na certeza
de que esta cumprirá suas obrigações e de que não a enganará.
Paulo Roberto Nalim, ao tratar do princípio da confiança, averba
que ele está presente em momento anterior à formação do contrato,
bem como em sua execução. Naquela fase, protege os legítimos
interesses daqueles que pretendem contratar, e nessa, quando já
contratados e em execução, assegura o cumprimento das respectivas
83
COSTALDELLO, Angela Cassia. A invalidade dos atos administrativos: uma construção
teórica frente ao princípio da estrita legalidade e da boa-fé. 1998. 165 f. Tese (Doutorado) -
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, p. 108 a 121.
84
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Contrato administrativo. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe
(coord.). Direito administrativo contemporâneo: Estudos em memória ao Professor Manoel de
Oliveira Franco Sobrinho. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 326.
85
CARÍAS destaca que a aplicação do princípio da boa-
los mismos obligan no solamente a cumplir lo expresado em ellos, sino a todas las consecuencias
mais é do que o
contido no artigo 1.160 do Código Civil venezuelano. (BREWER-CARÍAS, Allan R. Contratos
administrativos. Caracas: Ediorial Jurídica Venezolana, 1992, p. 218).
47
obrigações Cuida, portanto, de salvaguardar as expectativas
contratuais dos que se aproximam e contratam
86
Tem-se, portanto, de modo correlato, a característica de
comutatividade do contrato, o atendimento ao princípio da equidade
voltado ao equilíbrio justo das prestações e a reciprocidade das
obrigações pecuniárias das partes (sinalagma), o que acarreta a
equivalência econômica do contrato. Por tal razão, as partes vão
suportar os encargos e beneficiar-se das vantagens pertinentes, sem
que uma possa se locupletar com o dano alheio, voltando-se, pois, à
finalidade de alcançar a justiça contratual.
Ademais, todo esse panorama não pode deixar de atender à nota
teleológica do contrato administrativo, qual seja, a consecução do
interesse público. O interesse público orienta a formação do contrato
administrativo, sob pena de desvio de poder.
interesse público pode buscar a colaboração particular
e pública exclusiva
87
Com fundamento no princípio da boa-fé, entre outros argumentos,
o Superior Tribunal de Justiça denegou provimento ao recurso especial
que pleiteava a aplicação da teoria da imprevisão a dado contrato
administrativo:
6. É que, conforme narrado no acórdão combatido, o contrato administrativo
inicialmente celebrado sofreu dois aditivos, um que modificou o preço
original do objeto e o período de vigência do contrato e outro que apenas
tinha em conta a prorrogação do contrato. Em nenhum deles discutiu-se a
elevação dos encargos tributários e trabalhistas, os quais já haviam se
operado em momento anterior.
86
NALIM, Paulo Roberto. Do contrato: conceito pós-moderno: em busca de sua formulação na
perspectiva civil-constitucional. Curitiba: Juruá, 2002, p. 154.
87
FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. Contratos administrativos. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 1981, p. 13 e 15.
48
Afirma o julgado
ressarcida pela Administração no que diz respeito ao aumento dos
e
O aresto menciona textualmente:
7. Muito se discute, atualmente, sobre os influxos da boa-fé objetiva no
âmbito da Administração Pública, mas com largo enfoque nas condutas do
Poder Público. Este aspecto ganha maior relevância porque a Lei n.
8.666/93 já confere uma série de prerrogativas à Administração, motivo pelo
qual existe uma tendência em se querer igualar as forças dela à do
particular, sob o pálio da boa-fé objetiva.
8. Ocorre que é preciso ter cuidado para que, na tentativa de corrigir uma
dita assimetria, não se acabe gerando outra. É preciso insistir em também
analisar as condutas contratuais dos particulares sob a ótica desse princípio
hoje bastante doutrinariamente.
88
Outro aspecto de suma importância a ser mencionado é o de que,
na prática, se verifica uma confusão entre o interesse público primário
e o interesse público secundário, o que causa, no âmbito dos contratos
administrativos, grave violação ao princípio da boa-fé.
Não existe coincidência entre o interesse público e certos
interesses de ordem patrimonial que órgãos e entidades possuem pelo
simples fato de serem pessoas, centros subjetivados de interesses.
89
O interesse público secundário somente pode ser atendido pelos
órgãos e pelas entidades públicos quando coincidir com um interesse
88
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Administrativo. Contratos administrativos. Aumento de
encargos tributários e trabalhistas. Teoria da imprevisão. Impossibilidade de aplicação, na espécie.
Eventos previsíveis e de conseqüências incalculáveis. Recurso especial n, 776790 AC
(2205/0141318-9). Recorrente: Estado do Acre. Recorrido: Agel Goes e Pereira Ltda. Relator:
Ministro Mauro Campbell Marques, Brasília, 15 out. 2009. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>.
Acesso em: 19 nov. 2009.
89
Celso Antônio Bandeira de Mello faz uso da doutrina italiana ao diferenciar interesse público
primário (interesse público propriamente dito) e interesse secundário. (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Contrato administrativo: fundamentos da preservação do equilíbrio econômico
financeiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 211, p. 24, jan./mar. 1998). Com
conservação e expansão, e os transpessoais, que são do público, ou, se se preferir, da
Princípios fundamentais do direito administrativo.
Coimbra: Almedina, 2003, p. 183).
49
como pagar o mínimo possível a seus servidores ou às desapropriações
ou majorar os impostos, a ponto de resguardar seu patrimônio, como
qualquer outro sujeito, mostrar-se-ia como interesse público suscetível
de ser perseguido. Erroneamente seria possível imaginar que o Poder
Público, com tais atitudes, estaria defendendo o interesse público ou o
interesse primário.
90
É ilícito descumprir a lei lesionando interesses de
terceiros.
Essas hipóteses retratam interesses secundários da
Administração, sendo contrárias ao Direito, ao interesse público
(primário) que a Administração Pública deve cumprir. São, em verdade,
na visão de Florivaldo
ofensivos ao Estado de Direito e, mais ainda, ao Estado Democrático
de Direito
91
Caso nos contratos administrativos a Administração Pública
impusesse o maior número possível de ônus ao particular sem
corresponder à necessária remuneração a ponto de manter o equilíbrio
inicialmente estabelecido, em consonância com os termos pelo qual se
ligaram, estar-se-ia laborando em total ofensa aos deveres de
equivalência, confiança recíproca e boa-fé que norteiam os contratos.
vantagens patrimoniais
92
Na mesma diretriz, comenta A (...)
freqüentemente entendem, Administrações mal orientadas ou
90
No tópico que abre esse capítulo, há considerações que chegam à mesma conclusão aqui exposta,
da lavra de Eros Roberto Grau e Paula Forgioni. Esses autores destacam que o pleno atendimento
ao interesse público exige o atendimento rigoroso do ordenamento jurídico como um todo, não
podendo frente ao dever-poder de reequilibrar o contrato administrativo defender que o interesse
público se prende à pecúnia, a ponto de que a Administração não reequilibre o contrato, pagando o
mínimo a seus credores. (GRAU, Eros Roberto e FORGIONI, Paula. O estado, a empresa e o
contrato. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 119-120).
91
ARAÚJO, Florivaldo Dutra. Equilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos: caso dos
reajustes salariais. In: FERRAZ, Luciano; MOTTA, Fabrício (Org.). Direito público moderno. Belo
Horizonte: Del Rey, 2003, p. 485-486.
92
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Contrato administrativo: fundamentos da preservação do
equilíbrio econômico financeiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 211, p. 25,
jan./mar. 1998.
50
orientadas por princípios de administração válidos para as empresas
privadas, na filosofia da busca de resultados, tão em voga atualmente
que é bom, é salutar, é válido, tirar o máximo de vantagem nas
contratações, à custa dos contratados, embora com prejuízo destes,
embora violando-se o anteriormente pactuado entre os mesmos
93
Igualmente, é a lição de
contractos administrativos son esencialmente de buena fe, lo que lleva
a que la Administración no deba acuar como se se tratara de un
negocio lucrativo, ni a tratar de obtener ganacias ilegítimas a costa del
contratista ni a aprovecharse de situaciones legales o facticas que la
94
Os interesses patrimoniais da Administração não podem afetar as
cláusulas econômico-financeiras do contrato administrativo.
95
Sob o ângulo do contratante privado, deve ele, igualmente,
atendendo aos deveres de equivalência, confiança recíproca e boa-fé,
cumprir adequadamente as obrigações por ele assumidas, quer se
tratem das obrigações originárias, quer versem sobre deveres
suplementares decorrentes de alterações unilaterais promovidas pela
Administração.
Não poderá, portanto, empregar materiais de qualidade inferior
aos citados em sua proposta; utilizar-se de método mais ágil na
execução comparativamente ao previsto na avença, porém menos
seguro e mais econômico (a ponto de que ele aumente sua margem de
lucro relativamente à prevista inicialmente); exigir majorações de preço
infundadas ou até mesmo baseadas em provas ilícitas, todos esses
93
BORGES, Alice Gonzalez. O princípio da boa-fé nas contratações administrativas. In: Temas de
direito administrativo atual: estudos e pareceres. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 189.
94
GORDILLO, Agustín. Derecho administrativo de la economia. Buenos Aires: Macchi, 1967, p.
340.
95
Referida determinação consta expressamente do parágrafo primeiro do artigo 58 da Lei nº 8.666/93:
-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser
determina que promovidas alterações unilaterais pela Administração, deverá ser mantido o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
51
mecanismos que afrontam seus deveres de lisura e boa-fé, além de
criar um desnível a seu favor na equação econômico-financeira inicial.
Igualmente, não haverá meios do particular contratante se negar
a cumprir acréscimos ao objeto contratual que atendam aos requisitos
legais, tais como fato superveniente, respeito ao percentual legal de
25% do valor inicial atualizado do contrato em se tratando de obras,
serviços e compras (artigo 65, inciso I, alínea § 1º da Lei nº
8.666/93) e adequada recomposição da equação financeira do contrato.
3.2.3 Princípio da isonomia
A garantia ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou
seja, de que durante toda a execução contratual restará mantida a
relação inicial entre encargos e remuneração, nada mais representa do
que o atendimento ao princípio da isonomia, previsto entre nós nos
artigos 1º e 5º da Constituição de 1988.
Ele tem por escopo assegurar a repartição igualitária do ônus e
do bônus da coisa pública, não podendo exigir do contratado que fatos
posteriores ao estabelecimento da equação econômico-financeira
inicial façam com que o particular arque desigualmente com encargos
superiores à sua retribuição, encargos esses que, por se tratar de
contrato administrativo, voltam-se à satisfação do interesse público,
coletivo, de todos. O mesmo argumento conduz à vedação do resultado
oposto, ou seja, ocorrendo fatos extraordinários que aumentem os
benefícios do particular, não pode a Administração arcar com ônus
mais elevados, devendo ser restabelecida a equação econômico-
-financeira inicial.
52
Afirma Carlos Maximiliano que quem suporta ônus deve gozar, de
modo igualitário, das vantagens respectivas e vice-versa.
96
Desse modo, para que as prestações continuem equivalentes à
relação originária, operando a variação de uma, deverá haver variação
proporcional da outra. Caso o encargo seja majorado, sem a
correspondente e igualitária contraprestação pecuniária, o equilíbrio se
rompe e as prestações de uma parte tornam-se gravosas e
antieconômicas. Assim, imagine a elevação dos preços dos insumos
aptos à fabricação do objeto contratual, a majoração do preço dos
hortifrutigranjeiros em virtude de estiagem ou fortes chuvas, o advento
de convenção coletiva de trabalho da categoria profissional envolvida
na execução do contrato de limpeza, entre outros vários exemplos que
podem advir durante a vigência contratual e que a Administração
contratante se negue a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro
inicial.
o
ônus necessário ao atendimento ao interesse público, sem a co-
-participação de toda a coletividade no custeio destes ônus, haveria
manifesta violação ao princípio da isonomia. A manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro originário constitui, pois,
essencialmente, manifestação específica do princípio maior da
isonomia a impedir o enriquecimento sem causa da coletividade à custa
97
96
Qui sentit onus, sentire debet commodum, et contra.
305 Quem suporta ônus, deve gozar as vantagens respectivas pertence o cômodo a quem sofre
o incômodo. O adágio conclui - et contra: e inversamente, isto é os que têm direito ao cômodo,
devem sofrer os incômodos que lhe estão anexos, ou do mesmo decorrem. (MAXIMILIANO, Carlos.
Hermenêutica e aplicação do direito, 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 204).
97
LIMA, Renata Faria Silva. Equilíbrio econômico-financeiro contratual: no direito administrativo
e no direito civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 64.
53
3.2.4 Princípio da moralidade
Márcio Cammarosano aduz que o princípio da moralidade não é
uma remissão à moral comum, mas está reportado aos valores morais
.
98
Sendo o contrato administrativo a relação que comporta
obrigações recíprocas e equivalentes, em que o particular contratado
atua como colaborador da Administração Pública, não sem descurar de
seu intento lucrativo, preservado pelo princípio da manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro e orientado pelo princípio da boa-fé, o
desatendimento à equação entre encargos e remuneração, impondo
mais ônus a uma parte sem a contrapartida respectiva referente ao
bônus, fere o princípio da moralidade administrativa. Ou seja, a
moralidade proíbe que uma parte obtenha vantagens superiores
àquelas previstas em relação aos encargos comparativamente à
relação inicial estabelecida.
Com isso, os valores morais subjacentes às previsões
constitucional e legal que reclamam a intangibilidade da equação
econômico-financeira do contrato administrativo restariam afrontados.
Ter-se-ia a violação do que se mostra juridicamente protegido, a saber:
a finalidade lícita lucrativa que o contrato proporciona ao particular
contratado, podendo, ainda, colocar a perder a execução do objeto dos
contratos adminis
prestación de índole pública, con la finalidad de tutelar intereses
.
99
98
CAMMAROSANO, Márcio. O princípio constitucional da moralidade e o exercício da função
administrativa. Belo Horizonte: Fórum, 2006.
99
DROMI, Roberto Las ecuaciones de los contratos públicos. Buenos Aires: Ciudad Argentina,
2001, p. 26.
54
3.2.5 Princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
O enriquecimento sem causa importa em locupletar-se com o
dano alheio, sendo aplicável no Direito Privado quanto no Direito
Público.
o incremento do
patrimônio de alguém à custa do patrimônio de quem o produziu sem
que, todavia, exista uma causa juridicamente idônea para supeditar
100
Desse modo, o não respeito à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, em que a Administração,
exemplificativamente, acresce a quantidade inicial de canetas a serem
entregues pelo particular contratado, sem fazer frente à
contraprestação equivalente, em desrespeito à expressa previsão legal
contida no artigo 65, inciso I, alínea § 6º, da Lei nº 8.666/93; ou o
contratado que ciente de que seus custos financeiros estão aquém do
previsto inicialmente em função da drástica redução do preço no
mercado, extinção de tributos que compunham o custo, etc., afrontam o
princípio do enriquecimento sem causa.
Constatou-se que a relação equitativa firmada quando da
apresentação da proposta, tendo de um lado o conjunto dos encargos
impostos ao particular e, de outro, a remuneração correspondente,
deve ser mantida durante todo o contrato, em função dos princípios
aqui tratados, a iniciar-se pelo próprio princípio da manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro, passando pelo princípio da boa-fé (e
seus deveres correlatos: confiança mútua, lealdade, equidade, justiça
comutativa, transparência e cumprimento da palavra empenhada),
isonomia, moralidade e enriquecimento sem causa que a ele
estreitamente se ligam, sem exclusão de outros.
100
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26 ed. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 654.
55
3.3 PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO A RESPEITO DO
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
A manutenção ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato
administrativo, bem como toda a teoria do contrato administrativo
adotada no Brasil, conforme vimos alhures, teve origem no direito
francês, sendo inicialmente acolhida pelo Conselho de Estado Francês,
no caso Cie. Française des Trammways, de 1910. Nasceu, pois, em
relação ao contrato de concessão de serviços públicos, espraiando-se
para os demais contratos administrativos e demais países.
A intangibilidade da equação econômico-financeira mostra-se
como uma das características essenciais do contrato administrativo e
funciona como contrapartida das prerrogativas da Administração. Como
comenta
em matéria financeira: neste terreno o contraente beneficia de
garantias que o direito privado ignora e que tendem a assegurar-lhe em
todos os casos, e seja qual for o uso que a Administração faça das
suas prerrogativas, uma remuneração conforme as previsões
iniciais
101
No mesmo sentido,
Administração encontra freio no direito fundamental do contratante que
pactua com o Estado. O particular não está nas mãos da
Administração: o que ele perde em teoria (jurídica), ele ganha em
102
Desse modo, a relação estabelecida inicialmente entre encargos
e retribuição no atendimento da justa remuneração do objeto contratual
deve ser mantida durante toda a execução do contrato, garantindo ao
particular o interesse financeiro que o motivou a contratar.
101
RIVERO, Jean. Direito administrativo. Tradução de Rogério Ehrhardt Soares. Coimbra: Almedina,
1981, p. 144.
102
PELLEGRINO, Carlos Roberto. Contratos da Administração Pública. Revista de Direito Público,
São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 92, p. 138, out./dez. 1989.
56
Inclusive, é de clareza solar que se o particular tivesse que
suportar as alterações promovidas pela Administração para o adequado
funcionamento do serviço público, agravando a sua situação
econômica, seria difícil localizar particulares que tivessem interesse em
com ela contratar.
103
Também necessário reiterar que o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato administrativo origina-se dos muitos riscos decorrentes de
várias circunstâncias que encerram os contratos administrativos, sendo
as alterações unilaterais promovidas pela Administração uma delas,
somada a outras como variações significativas de preço no mercado,
advento de novo documento coletivo de trabalho da categoria envolvida
na prestação do serviço contratado, criação de novos tributos ou
elevação das alíquotas dos já existentes, etc., que aparecem devido à
duração dos contratos administrativos, à natureza da execução, aos
serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, entre
outros.
Para tratar do ordenamento jurídico brasileiro, tem-se que no
âmbito dos contratos administrativos, na Constituição de 1934 previa-
-se a manutenção da equação econômico-financeira nas concessões ou
delegações de serviços públicos,
104
o que se manteve nas constituições
subsequentes até a atual, de 1988.
103
Ademais, Marcello Caetano destaca com propriedade dois elementos essenciais do contrato
administrativo: a cláusula de sujeição ao interesse público (sujeição ao império do interesse
público, quer por parte da Administração, quer por parte do colaborador) e a cláusula de
interesse privado na realização do interesse público é prestada livremente, sem sacrifício daquele,
ão por imposição do interesse público,
a cláusula de remuneração tem de ser revista, sob pena de rescisão. (CAETANO, Marcello.
Princípios fundamentais do direito administrativo. Coimbra: Almedina, 2003, p. 183 a 185).
104
Art 137 - A lei federal regulará a fiscalização e a revisão das tarifas dos serviços explorados por
concessão, ou delegação, para que, no interesse coletivo, os lucros dos concessionários, ou
delegados, não excedam a justa retribuição do capital, que lhes permita atender normalmente às
necessidades públicas de expansão e melhoramento desses serviços.
Vale destacar que em relação aos contratos de Direito Privado, essa possibilidade de revisão ou
até mesmo de rescisão do ajuste somente passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro,
como norma geral expressa, com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e com o
Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406/02).
57
Na Carta de 1967 e na Emenda Constitucional nº 1/69,
relativamente à concessão de serviço público, a Constituição previa
que as tarifas deveriam assegurar os equilíbrios econômico e financeiro
do contrato.
105
A Constituição da República de 1988 previu em seu artigo 37,
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta
106
(grifos nossos)
Possível também mencionar que o equilíbrio econômico-financeiro
encontra-se protegido pelo artigo 5º, inciso XXXVI, do Texto
Constitucional, segundo o qual a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Enquanto direito
adquirido do contratado, a equação econômico-financeira inicial do
contrato administrativo não poderá ser alterada unilateralmente pela
Administração Pública em prejuízo do seu contratado, mas tão-somente
para reequilibrar o contrato a seu favor, frente a ocorrências aptas para
tanto.
Ainda em relação à Constituição de 1988, ao tratar da concessão
e da permissão de serviços públicos, o artigo 175, inciso III, exige que
a lei disponha sobre política tarifária.
Da legislação infraconstitucional brasileira, possível mencionar o
Decreto-lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, o qual garantiu
105
Em 1967, tratava-se do art. 160, inc. II e em 1969, referia-se ao art. 167, inc. II, tendo por teor:
o regime das empresas concessionárias de serviços públicos federais,
estaduais e municipais, estabelecendo: [...] II - tarifas que permitam a justa remuneração do capital,
o melhoramento e a expansão dos serviços e assegurem o equilíbrio econômico e financeiro do
106
vencedora do certame licitatório que precede o contrato), a Administração terá de manter íntegra a
equação econômico-financeira inicial. Ficará, pois, defendida tanto contra os ônus que o contratado
sofra em decorrência de alterações unilaterais, ou comportamentos faltosos da Administração,
quanto contra elevações de preços que tornem mais onerosas as prestações a que esteja
obrigado, como, ainda, contra o desgaste do poder aquisitivo da moeda provocado por inflação, em
Curso de
direito administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 618 e 619).
58
expressamente ao contratante o direito à manutenção dos equilíbrios
econômico e financeiro nos contratos administrativos.
107
A Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei federal nº
8.666/93 a qual em seu artigo 126, revogou expressamente o
Decreto-lei nº 2.300/86 assegura a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos em seu artigo 40, incisos XI e XIV;
artigo 55, inciso III; artigo 58, §§ 1º e 2º, bem como artigo 65, inciso II,
º e 6º.
108
A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos,
contempla em seu art. 9º, a revisão das tarifas, a fim de manter o
107
contratos regidos por este decreto-lei poderão ser alterados nos seguintes casos:
[...] II por acordo das partes: [...] d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram
inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio
econômico e financeiro do contrato; [...] § 7º. Em havendo alteração unilateral do contrato, que
aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento o
equilíbrio econômico-
108
Art. 40. O edital conterá [...], e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: [...] XI - critério de reajuste,
que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices
específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a
que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; [...] XIV - condições de
pagamento, prevendo: [...]; c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a
data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: [...] III - o preço e as
condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os
critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: I - modificá-los, unilateralmente, para melhor
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; [...] § 1
o
As
cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser
alteradas sem prévia concordância do contratado. § 2
o
Na hipótese do inciso I deste artigo, as
cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o
equilíbrio contratual.
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos: [...] II - por acordo das partes: [...] d) para restabelecer a relação que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a
justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual. [...] § 5
o
Quaisquer tributos ou encargos legais criados,
alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. § 6
o
Em havendo
alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-
59
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, alertando que a tarifa será
fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação. Prevê entre as
cláusulas essenciais do contrato de concessão, à referente ao preço do
serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das
tarifas (artigo 23, inciso IV)
forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu
equilíbrio econômico-
109
A Lei nº 9.074, de 07 de julho de 1995, que também disciplina as
concessões e permissões de serviços públicos, prevê em seu art. 35:
Art. 35. A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente,
fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da
simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou
permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato.
A Lei nº 9.069/95, ao tratar do Plano Real, determinou a
periodicidade anual para o reajustamento dos contratos, prevendo que
correção monetária por índices de preço ou por índice que reflita a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, a periodicidade
correção monetária cuja periodicidade seja inferior a um ano. (art. 28,
caput e § 1º).
A Lei nº 10.192/01, que dispõe sobre medidas complementares ao
Plano Real, prevê em seus artigos 2º e 3º o reajuste de preços a fim de
109
Art. 9
o
A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da
licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. [...] § 2
o
Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio
econômico-financeiro. § 3
o
Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou
extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando
comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.
§ 4
o
Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-
financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração. Art. 10.
Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio
econômico-financeiro. [...] Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas:
[...] IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas;
60
evitar que na fase de execução seja rompida a equação econômico-
-financeira do contrato em virtude da variação dos custos de produção
ou dos insumos utilizados no objeto do contrato.
Na esfera federal, possível mencionar o Decreto nº 1.054/94, que
estabelece a previsão nos atos convocatórios da licitação ou atos de
dispensa e inexigibilidade sobre os critérios de atualização monetária,
a periodicidade e o critério de reajuste de preços nos contratos (art.
2º).
O Decreto federal nº 2.271/97, que dispõe sobre a contratação de
serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional prevê em seu artigo 5º a figura da repactuação para os
contratos que envolvam prestação de serviços contínuos, atendido o
prazo de um ano e a demonstração analítica da variação dos
componentes do custo, vedando a adoção de índices (art. 4º, inc. I).
A Resolução nº 10/96, do Conselho de Coordenação e Controle
das Empresas Estatais CCE também prevê a repactuação.
A Instrução Normativa nº 2, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (SLTI/MPOG), de 30 de abril de 2008, a qual dispõe sobre
regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não,
prevê a repactuação de preços aos contratos de serviços continuados
com dedicação exclusiva de mão de obra (art. 37 e seguintes).
110
110
Referida Instrução Normativa revogou a Instrução Normativa nº 18/97 do antigo MARE e sofreu
alterações pela IN nº 3, de 15.10.2009; pela IN nº 4, de 11.11.2009 e pela IN nº 5, de 17.12.2009,
todas da SLTI/MPOG.
61
3.4 CAUSAS E TEORIAS AUTORIZADORAS DO EQUILÍBRIO DOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
O presente trabalho enfoca a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro. Portanto, indispensável avaliar as situações que
ensejam desequilíbrio depois da formação da equação econômico-
-financeira. Com isso, fixa-se a premissa de que a licitação ou
processo de contratação direta atendeu a todos os princípios devidos
(artigo 37 da Constituição da República/88 e artigo 3º da Lei nº
8.666/93), tendo a Administração classificado proposta apta e
consonante a tais princípios, cujo objeto e preço (bem como eventual
técnica) mostraram-se em sintonia com o ato convocatório ou processo
de contratação direta, sendo aceitável.
111
Destaca-se, de plano, que a manutenção do equilíbrio econômico-
-financeiro ocorre no âmbito administrativo, sem a necessidade de
intervenção do Poder Judiciário. Contudo, não se descarta a
possibilidade de vir a ocorrer se, exemplificativamente, a Administração
se negar a proceder à recomposição da equação econômico-financeira
e o contratado ingressar com medida judicial.
Dito isso, temos que, ao contratar com a Administração Pública,
além da força maior e do caso fortuito, o particular se depara com três
áleas: ordinária, administrativa e econômica.
111
Reitera-se observação feita no tópico 3.1 do presente capítulo de que o direito ao equilíbrio
econômico-financeiro não se confunde com um suposto direito a receber determinados benefícios.
Desse modo, se o particular se equivocou em seu cálculo inicial, ainda que sua proposta tenha
sido válida e legalmente aceita (não podendo se invocar nulidade), não poderá aventar dito
princípio (do equilíbrio econômico-financeiro). Ademais, referido princípio defende a manutenção
da equação econômico-financeira inicial. O equilíbrio não se presta a corrigir vícios de propostas,
fatos resultantes da culpa do particular, eventos ocorridos antes da formulação das propostas ou
que não guardem relação causal com a majoração dos encargos do particular contratado.
62
A primeira (álea ordinária) deve ser suportada pelo contratado,
uma vez que inerente a todo negócio e previsível.
112
Assim, havendo alterações previsíveis que integram a
denominada álea (risco) ordinária, inerente a qualquer negócio, a
qualquer atividade empresarial, não se falará em recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro. Em tais situações, o particular
responde integralmente por eventuais reduções de ganho ou até
mesmo prejuízos que ocorram durante a execução contratual.
As outras duas áleas (administrativa e econômica) são tidas como
extraordinárias e, como tal, ensejam o reequilíbrio econômico
contratual.
A álea administrativa é aquela caracterizada pela prática de um
ato estatal, seja ele da própria Administração contratante (ex.:
alteração unilateral ou fato da administração), seja de uma conduta de
autoridade pública estranha ao contrato,
113
mas que nele repercute,
inviabilizando a execução nos moldes originariamente previstos
(exemplo: fato do príncipe).
Em relação à álea econômica, Maria Sylvia Zanella Di Pietro
estranhas à vontade das partes, imprevisíveis, excepcionais,
inevitáveis, que causam desequilíbrio muito grande no contrato, dando
.
114
Necessário destacar que a álea econômica é distinta dos riscos
ordinários inerentes ao mundo dos negócios, a todo e qualquer
112
o previsíveis os riscos,
não há que se falar em responsabilização administrativa quanto à recomposição da equação
econômico-
Marcelo (coord.). Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 257).
113
Há entendimentos doutrinários diversos quanto ao fato do príncipe ser oriundo da Administração
contratante ou não. Juan Carlos Cassagne responde afirmando que pouco importa se a medida
geral provém ou não da Administração contratante, já que em ambos os casos configura álea
administrativa, tornando aplicáveis os princípios concernentes à responsabilidade extracontratual
do Estado (CASSAGNE, Juan Carlos. El contrato administrativo. 2 ed. Buenos Aires: Abeledo-
Perrot, 2005, p. 136).
114
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 277.
63
contrato. A álea econômica é extraordinária, excede aos riscos normais
admitidos pela natureza do negócio.
Verifica-se, portanto, que o equilíbrio contratual pode ser rompido
em decorrência de várias situações fáticas. Em função disso, por
influência da doutrina francesa, frente aos diversos eventos que
provocam a quebra da equação econômico-financeira, diferentes são as
teorias existentes, os pressupostos para aplicação de cada qual, a
integralidade ou parcialidade da recomposição.
Ainda que se passe adiante a tratar das causas e teorias que
provocam a quebra da equação econômico-financeira do contrato, não
se pode deixar de destacar que a diferenciação entre os eventos e as
teorias mostra-se importante na França, em que, exemplificativamente,
enquanto frente ao fato do príncipe, operar-se-á indenização integral
ao particular contratado; na teoria da imprevisão, o ônus é dividido
entre as partes. No Brasil, a ocorrência de diferentes eventos aptos a
desequilibrar a equação econômico-financeira gera efeitos
intangibilidade da equação econômico-
115
3.4.1 Alteração unilateral do contrato
O contrato administrativo existe para satisfazer o interesse
público, as necessidades coletivas, tendo o seu objeto sido moldado
como solução para atender a necessidade. A necessidade pública é o
motivo do contrato. Desse modo, se em decorrência de fato
superveniente, impuserem-se modificações a essa necessidade pública,
115
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo (coleção curso & concurso.
Coordenador Edilson Mougenot Bonfim). 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 126.
d, uniformiza
a solução jurídica para as diferentes hipóteses, determinando que caberá promover, como regra
geral, a recomposição da equação econômico- Curso de
direito administrativo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 458).
64
as cláusulas regulamentares ou de serviço do contrato, ou seja,
,
116
serão alteradas de modo a fazer frente à satisfação do
interesse público.
Isso porque uma das características dos contratos administrativos
reside na possibilidade de a Administração realizar, de forma unilateral,
alterações em suas cláusulas. O artigo 58, inciso I, da Lei nº 8.666/93,
inclusive, é bem claro a esse respeito.
117
É evidente que, por ser uma imposição, esse tipo de alteração
contratual está sujeita a certos condicionamentos ditados pelo princípio
da legalidade. Assim, as alterações unilaterais ou seja, aquelas que
são impostas pela Administração somente poderão ser realizadas
nos termos do artigo 65, inciso I, da Lei de Licitações.
Nota-se, então, que a Lei de Licitações possibilita alterações
qualitativas, quando houver necessidade de adequação do projeto ou
das especificações, e quantitativas, quando se fizer necessário o
acréscimo ou a supressão da quantidade do objeto contratado.
É importante ressaltar que, em qualquer situação, as alterações
unilaterais (qualitativas e quantitativas) irão demandar:
(a) justificativa da existência de um fato posterior à licitação que
tenha mudado as condições contratuais (razão pela qual se faz a
alteração unilateral); e
(b) o respeito aos direitos do contratado, sintetizados na
manutenção da equação econômico-financeira.
Além desses, há requisitos específicos para cada tipo de
alteração unilateral. Em relação à alteração quantitativa, não poderá
haver a inclusão de objeto novo e deve ser respeitado o limite máximo
116
MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 7 ed. São Paulo: RT, 1987, p. 157.
117
É a redação: Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere
à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: I - modificá-los, unilateralmente, para melhor
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado.
65
de 25% ou 50% do valor inicial atualizado do contrato.
118
Quanto à
alteração qualitativa, deve ser respeitada a essência do objeto, não
podendo haver sua desnaturação, bem como comprovação de que a
nova concepção (relativamente à eleita originalmente) possui melhor
adequação técnica.
Assim sendo, se a necessidade pública versava sobre o
transporte de pessoas da área de saúde para realização de trabalho de
campo e, justificadamente,
119
foi eleita a locação de cinco veículos
utilitários para suprir essa necessidade, havendo o aumento do número
de pessoas a ser transportada em virtude de fato superveniente,
imprevisível, não provocado pelo contratado, tal como uma epidemia,
impor-se-á a alteração do contrato, com a disponibilização de maior
número de veículos, no caso sete veículos (respeitado o percentual
118
O percentual de 50% do valor inicial atualizado do contrato somente se aplica à reforma de edifício
ou de equipamento, sendo o percentual geral o de 25% para obras, serviços e compras. É o que
consta do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
Observe-se que o que deve ser respeitado é o limite máximo de 25% ou 50% sobre o valor inicial
atualizado do contrato ou do item, conforme o caso. Ou seja, o objeto é acrescido na proporção do
valor.
Um segundo aspecto a ser aqui comentado é o de que, em relação às alterações quantitativas, não
há dúvidas de que a sua realização está limitada aos percentuais legais ora apontados. Contudo,
no que tange às alterações qualitativas, existe discussão. Comungo da ideia de Luiz Alberto
-se única e exclusivamente a alterações contratuais relativas a
Curso de direito
administrativo. 5. ed (ano 2006), 3. tir. Curitiba: Juruá, 2008, p. 143). Ou seja, para a alteração
qualitativa, não há a submissão a qualquer limite, desde que não haja a transfiguração do objeto
contratado. Isso porque o próprio art. 65, inc. I, alínea da Lei nº 8.666/93 refere-se à
necessidade de observância dos limites nos casos de alterações quantitatssária
a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu
objeto, nos limites permitidos por esta lei
inciso I do art. 65 não faz a mesma ressalva.
Não obstante isso, o Tribunal de Contas da União tem entendimento pacificado no sentido de que
a alteração qualitativa também está limitada, como regra, aos percentuais previstos no art. 65, § 1º,
da Lei nº 8.666/93. É o que consta do Acórdão nº 215/99 Plenário, que detém caráter normativo
e, por isso, serve de fundamento para as manifestações ulteriores do Tribunal acerca do assunto.
Somente em situações excepcionais, com concordância do particular e cumpridos certos requisitos
listados na própria Decisão mencionada, seria possível extrapolar tais limites nas alterações
qualitativas. O próprio TCU abre essa possibilidade
a rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação forem gravíssimas ao interesse
público primá
119
Comparativamente à aquisição de veículos e contratação de serviços de táxi, entre outras opções
existentes no mercado, essa se mostrou como a melhor solução.
66
legal de 25% do valor inicial atualizado do contrato e não envolvendo a
inclusão de objeto novo).
120
Adotando as considerações de Luiz Alberto Blanchet, impõe-se ao
administrador público, nos moldes do caput do art. 65, justificar a
alteração, o que se faz mediante a identificação de seu motivo.
121
No exemplo anterior, a epidemia que faz com que um maior
número de agentes públicos deva ser transportado para atender à
saúde das comunidades mais distantes, demonstra que a locação de
cinco veículos utilitários (objeto do contrato) não se mostra, na
atualidade, suficiente para atender à necessidade pública (transporte
de pessoas para prestação de serviços de saúde). Faz-se, então,
imperiosa a locação de sete veículos utilitários.
Quanto ao requisito do respeito à essência do objeto, não pode
haver sua transfiguração ou inclusão de objeto novo, sob pena de
ofensa à licitação e à isonomia, além de outros princípios. Isso porque
(aceite ou não o contratado). Disso é exemplo,
quer para alterações quantitativas, quer para alterações qualitativas, a
impossibilidade de alterar a locação de veículos utilitários com
, com motorista. Não se admite que o contrato referente à
construção de uma sala de 30 metros quadrados seja modificado para a
edificação de um anfiteatro com capacidade para 200 pessoas.
122
120
Das considerações de CARÍAS, tudo faz crer que na Venezuela não há limite legal relativo às
alterações, a ponto de ele afirmar que se não houver limite fixado em contrato para as alterações
quantitativas ou
de standard de la razonabilidad, por la capacidad técnica o financiera del contratista y por el
trastorno a Contudo, o requisito da essência do objeto resta
claro. Mostram-se excessivas, podendo o particular pleitear a rescisão, por exemplo,
contratista, produciéndose uma desnaturalización o una alteración sustancial del contrato y de las
BREWER-CARÍAS, Allan R. Contratos administrativos. Caracas: Ediorial
Jurídica Venezolana, 1992, p. 217).
121
BLANCHET, Luiz Alberto. Curso de direito administrativo. 5. ed (ano 2006), 3. tir. Curitiba: Juruá,
2008, p. 142.
122
Aproveita-
execução do contrato o seu objecto. O objecto individualiza o contrato de tal forma que a sua
67
Nos dois últimos exemplos, percebe-se que a necessidade pública
foi mal avaliada e, por consequência, a solução moldada (objeto) para
satisfazê-la também laborou em vício. Inclusive, vício de objeto que
inadmite convalidação. A regra estabelece que a alteração unilateral
prevista na Lei nº 8.666/93 não se presta a corrigir vícios pretéritos.
O exercício da referida prerrogativa pela Administração Pública
independe de previsão contratual, podendo até mesmo efetivar-se
contra eventual previsão genérica que disciplinava o seu impedimento,
estando adstrito aos motivos que a determinaram e à disciplina legal.
Isso porque as prerrogativas implicam exercício de função
administrativa, traduzindo-se em poderes instrumentais para alcance
das necessidades coletivas.
Com a alteração unilateral das cláusulas regulamentares ou de
serviço, nos moldes do que autoriza o artigo 58, inciso I e §§ 1º e 2º,
bem como artigo 65, §§ 1º e 2º, as cláusulas
econômicas, que fixam a remuneração e o direito do contratado à
manutenção da equação financeira durante toda a execução contratual,
deverão ser alteradas, de forma integral, seguindo a mesma sorte.
123
Ou seja, as cláusulas econômicas não podem ser alteradas
unilateralmente pela Administração, a não ser para manter o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato administrativo.
Portanto, no contrato administrativo, o equilíbrio pode ser
representado pela equação a/b=a/b.
124
Caso a Administração altere a
substituição corresponderia à extinção de uma relação contratual e à formação de outra nova. Mas,
desde que se respeite o objecto do contrato, é juridicamente possível modificar as prestações
Princípios fundamentais do direito administrativo.
Coimbra: Almedina, 2003, p. 196).
123
Essa tese foi acol
Tramm (1910), conforme vimos alhures.
124
PÉQUIGNOT, Georges. Théorie générale du contrat administratif. Paris: Éditions A. Pédone,
1945, p. 451. In: SANTOS, José Anacleto Abduch. Contratos de concessão de serviços
públicos: equilíbrio econômico-financeiro. 1 ed. (2002), 6 tir. Curitiba: Juruá, 2007, p. 134.
68
125
No exemplo citado acima, a epidemia que demandou o transporte
de maior número de pessoas mostrou-se como o motivo primário da
alteração contratual, visto que haverá necessidade de maior
quantidade de veículos locados, atendido o percentual de 25% do valor
inicial atualizado do contrato e a essência do objeto. Disso derivará o
aumento do valor contratual, com restabelecimento da equação
econômico-financeira, nos moldes do artigo 65, inciso §§ 1º, 2º
e 6º, da Lei nº 8.666/93.
Essa garantia preserva a natureza comutativa (equivalência
intrínseca entre as prestações) e sinalagmática (reciprocidade das
obrigações) do contrato. O restabelecimento da equação econômico-
-
encargos do contratado e a remuneração a este paga, uma balança em
126
Esse dever de manutenção da equação econômico-financeira, a
ponto de que a balança esteja em nível/equilibrada, é apontada por
Ana Cláudia Finger
.
127
Isso porque ao
125
-
-financeiro pode ser representado por equação simples, de primeiro grau, do tipo x- y = 0, x
representa o valor referente aos encargos na execução do objeto contratual pelo particular
y ela
Administração contratante. [...] Sempre que em determinado contrato administrativo, os insumos
sofreram alteração não compensável pela simples aplicação da fórmula de reajuste contratualmente
definida, ou nos quais os encargos do contratado experimentaram modificação não prevista
x
parágrafo precedente, terá variado (para mais ou para menos, conforme o caso). Esta variação do
xsidade de alteração equivalente também no valor pertinente
y’, a fim de se manter o valor zero à direita do sinal de igualdade, sob pena de se
desvirtuar a equação. Em poucas e simples palavras, a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro de todo contrato submete- plano real, a
operação não é tão simples. (BLANCHET, Luiz Alberto. Curso de direito administrativo. 5. ed
(ano 2006), 3. tir. Curitiba: Juruá, 2008, p. 132).
126
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Contrato administrativo. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe
(coord.). Direito administrativo contemporâneo: Estudos em memória ao Professor Manoel de
Oliveira Franco Sobrinho. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 326.
127
FINGER, Ana Cláudia. O princípio da boa-fé no Direito Administrativo. 2005. 157 f. Dissertação
(Mestrado em Direito do Estado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, p. 131.
69
exercício da prerrogativa da alteração unilateral, corresponde o direito
do contratado de ver mantidas as condições efetivas de sua proposta.
ibrio financiero ha sido roto por las modificaciones
unilaterales impuestas al contrato por la Administración, el co-
contratante tiene derecho a que se le indemnice en la medida del
restablecimiento de dicho equili.
128
E não pode a Administração,
por razões patrimoniais, deixar de cumprir esse mandamento
constitucional.
Caio Tácito comenta que a dinâmica dos contratos administrativos
acentua-se pela finalidade pública que lhes é inerente, podendo suas
ser alteradas unilateralmente pela administração sempre que
necessário a que se cumpra, adequadamente, a causa do contrato,
respeitado o seu sinalagma
129
A causa (atendimento ao interesse público que variou) e a
consequência (revisão) são destacadas por Edmir Netto de Araújo,
que, à primeira vista, pode aparentar, porque é delimitado por dois
princípios básicos que não pode o Poder Público desconhecer ou
infringir, quando for exercitar a faculdade de alterar: a variação do
interesse público e o equilíbrio econômico-.
130
Marçal Justen Filho comenta que o particular constrói uma
relação entre encargos e remuneração ao formular sua proposta,
relação essa que é denominada de equilíbrio econômico-financeiro.
Ainda que a Administração possa alterar unilateralmente as cláusulas
contratuais, não pode modificar ou afetar dito equilíbrio. Caso isso
ocorra por evento inimputável ao particular, tal como uma alteração
unilateral do contrato, deverá restaurá-lo. Nessa situação comentada,
ao mesmo tempo que se modifica unilateralmente o contrato, também
128
BREWER-CARÍAS, Allan R. Contratos administrativos. Caracas: Ediorial Jurídica Venezolana,
1992, p. 213.
129
TÁCITO, Caio. Fato do príncipe e contrato administrativo. In: TÁCITO, Caio. Temas de direito
público: estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 1388.
130
ARAÚJO, Edmir Netto de. Contrato administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p.
130.
70
deve ser promovida a modificação das cláusulas econômico-financeiras
do contrato, afetas à remuneração do contratado.
131
A base de cálculo para a recomposição do equilíbrio econômico-
-financeiro são os preços contidos no contrato, destacando o § 3º do
artigo 65 da Lei de licitações que não tendo sido contemplados preços
unitários no contrato de obras e serviços, serão fixados mediante
acordo entre as partes, respeitados os limites do § 1º do mesmo art.
65, utilizando-se de adequada pesquisa de mercado.
Cabe destacar que as alterações unilaterais têm seus efeitos
imediatos sem a necessidade de qualquer atuação/deferimento judicial.
Ou seja, o particular deve acatar e imediatamente colocá-las em
execução. Igualmente, o restabelecimento da equação econômico-
-financeira deve ocorrer ex officio, concomitantemente à alteração (na
prática, por meio do mesmo termo aditivo dá-se a conhecer as duas
situações: alteração unilateral e recomposição do equilíbrio inicial),
também no seio da Administração, não sendo imperioso recorrer-se ao
Judiciário, salvo se a Administração se opuser, por exemplo, e o
particular pleitear em juízo.
3.4.2 Fato do príncipe
No campo da álea administrativa, o fato do príncipe compreende
a determinação geral praticada pelo Poder Público, mas não como
parte contratual, que afeta o contrato de modo especial, reflexamente,
131
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed.
São Paulo: Dialética, 2009, p. 679.
71
razão pela qual enseja o restabelecimento do equilíbrio econômico-
-financeiro do contrato.
132
Quanto a se referir a ato geral praticado pela autoridade
contratante, pertencente à mesma esfera ou não, assinala-se que a
doutrina francesa majoritária defende que o fato do príncipe ocorre por
medida proveniente da autoridade pública contratante, no exercício de
poder em campo de competência estranha ao contrato, onerando-o.
133
Caso se trate de pessoa pública diversa da que é parte no
contrato, por exemplo, governo central editando ato geral que onere os
encargos relativos a contrato municipal, a situação se resolve pela
teoria da imprevisão. Ou seja, na França, as consequências são
diversas em se tratando da teoria da imprevisão ou fato do príncipe,
sendo os direitos do particular mais intensos nesse último caso, com
indenização integral, enquanto naquela (teoria da imprevisão) há a
partilha dos prejuízos.
132
-
financeiro dos contratos de que a Administra
FORGIONI, Paula. O estado, a empresa e o contrato. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 116).
Fato do príncipe SUNDFELD, Carlos
Ari. Licitação e contrato administrativo de acordo com as leis 8.666/93 e 8.883/94. 2 ed. São
Paulo: Malheiros, 1995, p. 236).
Fato do príncipe é toda determinação estatal, positiva ou negativa, geral, imprevista e imprevisível,
que onera substancialmente a execução do contr MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro atualizado por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero
Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 241).
133
Carlos Delpiazzo também aventa esse dissenso no Uruguai, ao comentar que em relação à
Administração interveniente, não há acordo se pode ser qualquer autoridade pública (tese ampla
defendida no Uruguai por Sayagués Laso, Delpiazzo) ou se deve ser a pessoa pública que é parte
no contrato (tese restrita dentre uruguaio Levrero Bocage). (DELPIAZZO, Carlos E. Derecho
administrativo uruguayo. México: Editorial Porrúa, 2005, p. 227 a 229).
Raul Enrique Granillo Ocampo destaca que no sistema constitucional argentino, a exigência de que
o ato deva imputar-se a mesma autoridade pública que celebrou o contrato não constitui exigência
jurídica válida, uma vez que os contratos são sempre realizados pelo Estado (Nação, província) e
não pelos órgãos executivos ou suas repartições, legislativo ou judiciário. Todavia, entre os
requisitos para configurar fato do príncipe, além de se tratar de resolução geral, imprevisível e
anormal, provocar dano certo e diferencial, encontra o fato de que a autoridade pública pertença à
mesma esfera ou jurisdição (nacional, provincial) daquela que firmou o contrato. Isso porque se o
ato for praticado por autoridade administrativa pertencente à outra jurisdição, a maioria da doutrina
entende que se enquadra como álea econômica, a ponto de aplicar-se a teoria da imprevisão.
(GRANILLO OCAMPO, Raúl Enrique. Distribución de los riesgos en la contratación
administrativa. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1990, p. 110 a 112).
72
Também na Venezuela, Allan Brewer-Carías cita parecer da
Procuradoria Geral da República daquele país, de 27 de setembro de
1966:
Según la teoría del hecho del príncipe, cuando el poder público (el príncipe)
hace más onerosas, por hecho proprio, las condiciones de ejecución del
contrato, puede ser obligado a indemnizar al co-contratante (Rivero, Jean.
Droit Administratif, Daloz, 1965, p. 112). (...) Sin embargo, al subrayar la
a querido destacar que, para que
funcione la teoría aquí analizada, el desmejoramiento de la posición
económica del contratista ha de provenir de una medida que sea imputable
al Estado, es decir, atribuible a su voluntad o a su falta: No hay lugar al
pago de la indemnización sino en caso de que el hecho invocado haya
ocasionado um perjuicio, y pueda ser imputado a la entidad administrativa
que ha celebrado el contrato.
134
Mais à frente, o autor venezuelano comenta que a teoria da
imprevisão é aplicada quando o ato for exarado por autoridade pública
distinta da Administração contratante e que implique álea econômica,
aplica-se quando o ato emane da mesma Administração contratante
como consequência da modificação unilateral do contrato realizada
pela Administração.
135
Entretanto, ainda que indispensável tecer tal consideração sobre
se tratar de autoridade pública contratante ou não, pertencente ou não
à mesma esfera, assim não se processa no Brasil, haja vista que a Lei
nº 5º) não fez essa
distinção quanto à autoridade da qual emanou o ato. Inclusive, Marçal
Justen Filho destaca que o § 5º do artigo 65 traz previsão genérica,
-
134
BREWER-CARÍAS, Allan R. Contratos administrativos. Caracas: Ediorial Jurídica Venezolana,
1992, p. 205-206.
135
Ibid., p. 220- 221.
73
-financeira sem estabelecer qualquer distinção relativamente à
136
Hely Lopes Meirelles destaca que o fato do príncipe constitui álea
administrativa, tida como extraordinária e extracontratual, devendo
haver a compensação integral dos prejuízos sofridos pela outra parte,
de modo a viabilizar a continuidade da execução, sob pena de rescisão
com indenizações cabíveis.
137
Nesse aspecto, vale destacar que os efeitos do fato do príncipe
-a ou
barateando-,
138
razão pela qual, ainda que ao tratar do fato do
príncipe, fale-se comumente em anormal onerosidade, onerosidade
excessiva, cabe destacar que, mesmo menos corriqueiro, se em função
da alteração da alíquota de um tributo incidente no custo de um serviço
ou até mesmo sua extinção houver uma redução de seu preço, isso
deve ser trazido para o contrato, reduzindo seu preço. É o que prevê
expressamente o artigo 65, § 5º, da Lei nº 8.666/93, mais clássica
hipótese de fato do príncipe, segundo a doutrina.
139
Ao tecer diferença entre alteração unilateral e fato do príncipe,
Eros Roberto Grau e Paula Forgioni
140
comentam que esse se enquadra
como ato da administração de caráter geral que influi na equação
econômica estabelecida pelo contrato, enquanto aquela se mostra
136
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed.
São Paulo: Dialética, 2009, p. 753.
137
MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 7. ed. atual. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1987, p. 210.
138
BLANCHET, Luiz Alberto. Curso de direito administrativo. 5. ed (ano 2006), 3. tir. Curitiba: Juruá,
2008, p. 150.
139
Vale destacar entendimento do professor Romeu Felipe Bacellar Filho, para quem a Teoria do Fato
do Príncipe apóia-se em atos e não em fatos, razão pela qual não está abrangida pelo artigo 65,
porque não há imprevisibilidade exigida pela teoria, sendo possível ter ampla ciência dos projetos
de lei em trâmite. (BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo. 2 ed. São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 129-130).
140
GRAU, Eros Roberto e FORGIONI, Paula. O estado, a empresa e o contrato. São Paulo:
Malheiros, 2005, p. 116.
74
como prerrogativa da Administração Pública para melhor atender ao
interesse público.
141
3.4.3 Fato da administração
O fato da administração envolve comportamento da Administração
contratante que provoca atraso ou até mesmo impede a execução do
contrato, enquadrando-se como álea administrativa.
142
-
143
Caso tais
atitudes agravem os encargos do contratado, ensejará o reequilíbrio da
equação econômico-financeira do contrato de modo integral.
141
Igualmente o faz Juan Carlos Cassagne, afirmando que a alteração unilateral advém da
prerrogativa administrativa e, por ser medida de alcance particular, encontra aplicação dentro da
responsabilidade contratual; diversamente do fato do príncipe que é uma medida de caráter geral
adotada pelo Estado e reclama responsabilidade extracontratual (CASSAGNE, Juan Carlos. El
contrato administrativo. 2 ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2005, p. 136).
m um caso de
responsabilidade contratual e obrigam à reparação integral, aquela envolve atos administrativos
dirigidos especificamente à dada relação contratual, enquanto o segundo envolve intervenções gerais,
não se modificando o conteúdo interno do contrato. (GRANILLO OCAMPO, Raúl Enrique. Distribución
de los riesgos en la contratación administrativa. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1990, p. 113).
De modo diverso, Jean Rivero prevê aplicabilidade da Teoria do Fato do Príncipe quando a medida
pertença à pessoa pública contraente, tendo um caráter geral ou individual, englobando a
modificação unilateral (RIVERO, Jean. Direito administrativo. Coimbra: Almedina. 1981, p. 149).
Carlos Delpiazzo também concorda que na Teoria do Fato do Príncipe, a intervenção
administrativa pode consistir tanto em medidas particulares como em medidas gerais que afetam o
contrato (DELPIAZZO, Carlos E. Derecho administrativo uruguayo. México: Editorial Porrúa,
2005, p. 227 a 229).
142
comportamento da Administração que, como parte contratual, torne impossível a execução do
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Equilíbrio
econômico-financeiro do contrato administrativo. In: TELLES, Antonio A. Queiroz e ARAÚJO, Edmir
Netto de (Org.) Direito administrativo na década de 90: estudos jurídicos em homenagem ao
professor J. Cretella Junior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 117).
-se fato da administração toda ação ou omissão do Poder Público, que, incidindo direta e
Lopes. Licitação e contrato administrativo. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 211).
fato da administração toda atitude por esta mantida, na qualidade de
contratante, cujos efeitos retardem, dificultem ou mesmo impeçam a continuidade da execução do
to. Curso de direito administrativo. 5. ed (ano 2006),
3. tir. Curitiba: Juruá, 2008, p. 150).
143
Enquanto há autores que entendem o fato da administração configurar teoria própria e envolve álea
administrativa, podendo ser citado BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo. 2
ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 130; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22
ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.. 277; há também os que a ve
imprevisão, ao lado do fato do príncipe, força maior, caso fortuito, interferências imprevistas.
(MEIRELLES, op. cit., p. 206). Possível ainda citar Celso Antônio Bandeira de Mello que enquadra
o fato da administração agravos econômicos resultantes da inadimplência da
Administração (MELLO, Celso Antônio Bandeira
de. Curso de direito administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 641).
75
Figuram como exemplos: a Administração contratante deixa de
entregar ao contratado a matéria-prima do equipamento a ser
fabricado, a não liberação do imóvel para execução do objeto, a não
expedição da ordem de serviço, a falta dos pagamentos
contratualmente estabelecidos
144
ou qualquer outro ato que impeça os
trabalhos da outra parte.
Dos exemplos, verifica-se que o fato da administração envolve
omissão ou execução inadequada (descumprimento) por parte da
Administração contratante, de ato imprescindível para que o contratado
execute o objeto contratual.
145
Enquanto inadimplência da
Administração contratante enseja a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro ou rescisão do ajuste, sendo defensável a
consequente indenização por perdas e danos.
A discussão fica por conta da possibilidade do particular
contratado, frente à ocorrência do fato da administração, paralisar a
execução do contrato, aventando a exceptio non adimpleti contractus.
O Código Civil brasileiro a admite, por meio dos seus artigos 476
e 477.
146
No Direito Administrativo, como regra, não se aplica essa
cláusula em favor do particular em razão dos princípios da continuidade
do serviço público e da supremacia do interesse público sobre o
privado.
144
O atraso de pagamento enseja atualização financeira, nos moldes previstos no artigo 40, inc. XIV,
alínea inc. III, da Lei nº 8.666/93, independentemente de previsão editalícia e/ou
contratual.
145
Fernando Vernalha Guimarães comenta enquadrar-
levada a efeito enquanto parte contratan (GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Contratos
administrativos. In: HARGER, Marcelo (coord.). Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, p. 257).
146
Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação,
pode exigir o implemento da do outro. Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a
uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar
duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe,
até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.
76
Contudo, alguns dispositivos constantes da Lei nº 8.666/93
admitem a invocação do preceito pelo particular,
147
conforme se verifica
do contido nos incisos XIV, XV e XVI do artigo 78.
148
O Superior Tribunal de Justiça, encampando o escopo da
legislação, decide:
3. Rompimento abrupto da equação econômico-financeira do contrato.
Impossibilidade de início da execução com a prevenção de danos maiores.
(ad impossiblia memo tenetur).
4. Prevendo a lei a possibilidade de suspensão do cumprimento do contrato
pela verificação da exceptio non adimplet contractus imputável à
administração, a fortiori, implica admitir sustar-se o início da execução,
quando desde logo verificável a incidência da imprevisão ocorrente no
interregno em que a administração postergou os trabalhos. Sanção
injustamente aplicável ao contratado, removida pelo provimento do
recurso.
149
Mostra-se de todo recomendável a prévia comunicação à
Administração quanto à suspensão do cumprimento das obrigações nas
147
Marçal Justen Filho destaca que a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido ocorre em
virtude do Estado Democrático de Direito, dos princípios constitucionais e dos interesses
fundamentais. Ressalta que as hipóteses previstas na Lei de licitações conferem ao particular o
o particular pode opor-se à conduta abusiva da Administração e pretender suspender a execução
de suas prestações. No caso, haverá não a invocação da exceptio non adimpleti contractus, mas a
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e
contratos administrativos. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 827-828).
148
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: [...]; XIV - a suspensão de sua execução, por
ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e
outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; XV - o atraso
superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras,
serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação; XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução
de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;
149
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Contrato administrativo. Equação econômico-financeira do
vínculo. Desvalorização do real. Janeiro de 1999. Alteração de cláusula referente ao preço.
Aplicação da Teoria da imprevisão e fato do príncipe. Recurso ordinário em mandado de
segurança n, 15154 PE (2002/0089807-4). Recorrente: Moura Informática Ltda. Recorrido: União.
Relator: Ministro Luiz Fux, Brasília, 19 nov. 2002. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso
em: 24 nov. 2009.
77
hipóteses mencionadas (art. 78, incs. XIV, XV e XVI, da Lei nº
8.666/93). Destaca-se a impossibilidade de rescisão unilateral da
avença por parte do contratado. Comumente deverá obter a rescisão
pelas vias judiciais.
Indiretamente consagrando o princípio da exceptio non adimpleti
contractus tem-se a hipótese de inadimplemento da Administração
constante do artigo 57, § 1º, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, a qual
estabelece que a
Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do
autorizará a ampliação do prazo estipulado, além de revisão
de cláusulas contratuais, entre elas a do equilíbrio econômico-
-financeiro, bem como sanções legais aos responsáveis.
Vale destacar a crítica contumaz feita por Marçal Justen Filho ao
fato da administração. Isso porque ainda que comumente
aventada e enquadrada no artigo 65, inciso II º
8.666/93, visto envolver inadimplemento de obrigações contratuais por
parte da Administração, traduz ilícito contratual e deve gerar
indenização por perdas e danos e não ampliação das vantagens ou
redução dos encargos do particular inerente à quebra da equação
econômico-financeira. Poderia, assim, o particular recusar a solução
corriqueiramente adotada pela Administração, ou seja, revisão.
Entretanto, os particulares acabam por aceitar tal situação, mais
simples e rápida.
150
O fato da administração mostra-se diverso da alteração unilateral
promovida pela Administração ao contrato. Aquele envolve omissão ou
150
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed.
São Paulo: Dialética, 2009, p. 752.
Celso Antônio Bandeira de Mello critica a conceituação que os autores atribuem ao fato da
administração, apontando que eles não mencionam o que dá identidade à figura, a saber, que o
, que ele
nem sempre impede ou retarda a execução contratual. Conclui apresentando o seguinte conceito:
direitos do contratado e eventualmente lhe dificulta ou impede a execução do que estava entre eles
avençad (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26 ed. São
Paulo: Malheiros, 2009, p. 641).
78
execução inadequada (descumprimento) por parte da Administração,
enquanto esta envolve o exercício de prerrogativa da Administração
Pública quando indispensável à satisfação do interesse público envolto
no contrato.
Igualmente, mostra-se diverso o fato da administração da força
maior, conforme comenta Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
151
porque em
que pese ambos serem imprevisíveis, inevitáveis, na força maior, o fato
é estranho à vontade das partes, enquanto o fato da administração é a
ela imputável. Ademais, a força maior torna impossível o cumprimento
da obrigação, isentando as partes de seus deveres, sem
responsabilidade por inadimplemento (artigo 393 do Código Civil
brasileiro de 2002); enquanto o fato da administração pode determinar
a paralisação temporária ou definitiva, arcando a Administração com os
prejuízos sofridos.
152
Ainda no campo da diferenciação das teorias, o fato da
administração difere do fato do príncipe, pois o primeiro relaciona-se
direta e especificamente com o contrato, e o segundo decorre de ato
geral do Poder Público que, reflexamente, nele repercute.
Da leitura da obra de Allan R. Brewer-Carías, não se verifica a
separação do fato da administração e do fato do príncipe, mencionando
que ambos envolvem a prática de ato da Administração contratante,
sem culpa do particular e que rompe a equação econômica do contrato
de modo que não seria possível prever.
153
151
DI PIETRO, Maria Sylvia. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. In: TELLES,
Antonio A. Queiroz e ARAÚJO, Edmir Netto de (Org.). Direito administrativo na década de 90:
estudos jurídicos em homenagem ao professor J. Cretella Junior. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997, p. 118.
152
As diversas manifestações de força maior e caso fortuito ensejam recomposição da equação
econômico-financeira,
JUSTEN FILHO, op. cit., p. 748. e BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo
(coleção curso & concurso. Coordenador Edilson Mougenot Bonfim). 2 ed. São Paulo: Saraiva,
2005, p. 128. Esse último comenta que o art. 78, inc. XVII prevê a possibilidade de rescisão, caso
haja impedimento à continuidade da execução. Remete-se à leitura do tópico 3.4.6 à frente.
153
BREWER-CARÍAS, Allan R. Contratos administrativos. Caracas: Ediorial Jurídica Venezolana,
1992, p. 221.
79
Miguel Ángel Berçaitz adota a linha de Héctor Jorge Escola, para
a qual a diferenciação entre fato do príncipe (praticado pela mesma
esfera de poder) e fato da administração não tem grande relevância,
dado que ambas as situações ensejam reequilíbrio econômico-
-financeiro com indenização integral.
154
3.4.4 Teoria da imprevisão
A ideia de que as obrigações devem considerar o tempo em que
se contratou, ou seja, devem ser vistas em correlação com o estado de
coisas ao tempo em que se contratou, remonta à Idade Média, quando
os romanos já previam possibilidade de alteração nas estipulações por
fatores estranhos à relação contratual, por meio da cláusula contratual
rebus sic stantibus. Em verdade, ela surgiu como regra moral do
cristianismo, exigindo-se equivalência das prestações relativamente a
um ato a título oneroso.
155
Após se tornou regra jurídica, em contraposição às durezas do
pacta sunt servanda do direito romano, sendo muito empregada entre
os séculos XIV e meados do século XVIII. No século XX, a cláusula
rebus sic stantibus ressurgiu vigorosa sob as vestes da teoria da
imprevisão, sendo tida como implícita nos contratos administrativos.
156
154
BERÇAITZ, Miguel Ángel. Teoria general de los contratos administrativos. 2 ed. Buenos Aires:
Depalma, 1980.
155
Tem-ocando-se
lições de Graciano, São Tomás de Aquino e sobretudo a célebre fórmula atribuída a Bartolo,
ônio Bandeira de. Grandes
temas de Direito Administrativo. São Paulo: Malheirosm, 2009, p. 201.
156
De caráter histórico, Romeu Felipe Bacellar Filho comenta que em 1918 o deputado francês Failliot
propôs um projeto de lei recriando a cláusula rebus sic stantibus sob o rótulo de teoria da
imprevisão. Desde então, é considerada como implícita nos contratos de prestações sucessivas,
admitindo revisão de seus termos quando verificada grave modificação comparativamente às
condições vivenciadas no momento da celebração. (BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito
administrativo e o novo código civil. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 127-128). A teoria da
80
Por meio do célebre caso da Compagnie Générale D´Éclairage de
Bordeaux, em 1916, o Conselho de Estado francês deflagrou a teoria
da imprevisão nos contratos administrativos, assegurando aos
contratados da Administração Pública a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do ajuste, nos casos de mudança de sua
economia, em função de fatos que as partes não puderam prever.
157
O
aresto teceu breves considerações sobre as áleas ordinária e
extraordinária, bem como a respeito da teoria da imprevisão e a
diferenciação com a teoria do fato do príncipe. Pela importância do
julgado, vale a transcrição de alguns trechos:
[...] que a variação do preço das matérias-primas em razão das
circunstâncias econômicas constitui um risco do mercado que pode, de
acordo com o caso, ser favorável ou desfavorável ao concessionário, e
residem aí seus riscos e perigos, considera-se que cada parte terá
considerado este risco nos cálculos e previsões que fez antes de
comprometer-se;
Mas considerando que, em conseqüência da ocupação pelo inimigo da
maior parte das regiões produtoras de carvão na Europa continental, da
cada vez mais considerável dificuldade de transporte por mar em razão
tanto da requisição dos navios quanto do caráter e da duração da guerra
marítima, o aumento ocorrido durante a guerra atual no preço de carvão,
que é a matéria-prima da fabricação do gás, acabou por atingir uma tal
proporção que ele não somente tem um caráter excepcional no sentido
habitualmente dado ao termo, mas provoca no custo de fabricação do gás
um aumento que, a ponto de fracassarem todos os cálculos, certamente
ultrapassa os limites extremos das majorações que podem ser arcadas
pelas partes quando da outorga do contrato de concessão; [...] a economia
do contrato encontra-se completamente perturbada. [...]
[...]
Pelo acórdão Companhia geral de iluminação de Bordeaux, o Conselho de
estado emanou a teoria da imprevisão, que permite assegurar a perenidade
dos contratos administrativos no caso de perturbação temporária da
economia desses, devido a acontecimentos que as partes não podiam
prever.
[...]
A jurisprudência ulterior fixou as condições de aplicação da teoria da
imprevisão. Em primeiro lugar, os acontecimentos que afetam a execução
do contrato devem ser imprevisíveis. Pode tratar-se de circunstâncias
imprevisão foi consagrada na Lei Failliot, de 21.1.1918, a qual influenciou a edição de legislações
assemelhadas em outros países.
157
Celso Antônio Bandeira de Mello comenta que a aplicação da teoria da imprevisão no Brasil
remonta de
sua acolhida. Citem-na RDA 53/202 e 82/217, [...].Também se
encontram decisões muito antigas neste sentido proferidas no âmbito da própria Administração
(RDA 2/812, 5/277, 10/284, 25/357, 73/359), tal como na órbita do Tribunal de Contas (RDA 11/231
Antônio Bandeira de. Contrato administrativo: fundamentos da
preservação do equilíbrio econômico financeiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de
Janeiro, n. 211, p. 27, jan./mar. 1998).
81
econômicas, fenômenos naturais ou medidas tomadas pelos poderes
públicos, mas em todos os casos devem malograr as previsões que
razoavelmente podiam ser feitas quando da conclusão do contrato. Em
segundo lugar, devem ser externos às partes; em especial, quando se
devem à administração contratante, é a teoria do fato do príncipe e não a da
imprevisão que será aplicada. Em terceiro lugar, devem provocar uma
perturbação da economia do contrato. Certamente, não devem fazer
obstáculo à execução do contrato porque seriam então irresistíveis e
exonerariam o co-contratante de suas obrigações; mas não deve se tratar
de uma simples dificuldade de ganho.
[...] tem o direito a ser compensado, se não na totalidade, pelo menos na
maior parte da carga extracontratual, ou seja, no montante do déficit
provocado pela execução do contrato durante o período no qual houve
perturbação pelas circunstâncias imprevisíveis.
158
A teoria da imprevisão defende o equilíbrio contratual frente a
agravos econômicos decorrentes de fatos imprevisíveis e inevitáveis ou
previsíveis de consequências incalculáveis, produzidos por forças
alheias às pessoas contratantes, não imputáveis a elas e que provocam
graves modificações nas condições do contrato, tornando a sua
execução excessivamente onerosa para uma das partes.
159
Possível
citar, como exemplo, a elevação significativa dos preços das matérias-
-primas empregadas na fabricação dos produtos ou serviços
contratados.
Ao comentar os requisitos para aplicação da teoria da imprevisão,
Marçal Justen Filho destaca que o art. 65, inc. II, , da Lei nº
8.666/93 admite o restabelecimento da equação mesmo quando o fato
seja previsível, desde que haja impossibilidade de calcular os seus
efeitos.
160
158
Disponível em: < http://www.conseil-etat.fr/cde>. Acesso: em 15 nov. 2009.
Tradução de Rodrigo Rossi Horochovski. In: CELLA, José Renato Gaziero. Contrato
administrativo: equilíbrio econômico-financeiro. Curitiba: Juruá, 2009, p. 162 e 163, 167 a 169.
159
Remetem-se às considerações relativas ao fato do príncipe (tópico 3.4.2) apontadas pelos
franceses, bem como pelo venezuelano Allan Brewer-Carías, de que se o ato for praticado por
autoridade pública distinta da Administração contratante, afetando a equação econômica do
contrato constitui álea econômica, tal como a teoria da imprevisão. Para citar um doutrinador
brasileiro: OLIVEIRA, Fernando Andrade. Contratos administrativos e suas alterações. In: Direito
administrativo na década de 90: estudos jurídicos em homenagem ao Prof. J. Cretella
Júnior. TELLES, Antonio A. Queiroz e ARAÚJO, Edmir Netto de (org.). São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997, p.178.
160
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed.
São Paulo: Dialética, 2009, p. 748.
82
Outro requisito apontado por Fernando Andrade de Oliveira é o de
que a situação anormal deve ser temporária. Caso seja permanente,
reclama a rescisão contratual. Comenta, ainda, que a Administração
socorre o particular, compartilhando o deficit verificado até que se
normalize a situação.
161
Também defendendo a linha de que o prejuízo, por ser estranho à
restabelecimento do equilíbrio econômico- ,
162
encontra-se Romeu Felipe Bacellar Filho e Maria Sylvia Zanella Di
não cobre o total do déficit financeiro do co-contratante; reparte-se o
prejuízo para restabelecer o equilíbrio econômico do
163
Juan Carlos Cassagne também afasta a indenização integral,
afirmando que não envolve compensação integral, mas uma ajuda pela
qual se distribui a álea econômica entre ambos, de modo que o
contratado continue a execução do contrato e suporte somente parte
das perdas que uma razoável interpretação do contrato permita deixar
a seu cargo.
164
Celso Antônio Bandeira de Mello, com o qual comungo do
entendimento, defende que
contratado faz jus à plena restauração do equilíbrio contratual caso
ocorra superveniência de eventos imprevistos de ordem econômica ou
que surtem efeitos de natureza econômica, alheios à ação das partes,
161
OLIVEIRA, Fernando Andrade. Contratos administrativos e suas alterações. In: TELLES, Antonio
A. Queiroz e ARAÚJO, Edmir Netto de (Org.). Direito administrativo na década de 90: estudos
jurídicos em homenagem ao professor J. Cretella Junior. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 174. p. 167 183. No mesmo sentido de que o desequilíbrio contratual deve ser
transitório, comenta DELPIAZZO, Carlos E. Derecho administrativo uruguayo. México: Editorial
Porrúa, 2005, p. 229.
162
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo e o novo código civil. Belo Horizonte:
Fórum, 2007, p. 128.
163
DI PIETRO, Maria Sylvia. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. In: TELLES,
Antonio A. Queiroz e ARAÚJO, Edmir Netto de (Org.). Direito administrativo na década de 90:
estudos jurídicos em homenagem ao professor J. Cretella Junior. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997, p. 121.
164
CASSAGNE, Juan Carlos. El contrato administrativo. 2 ed. Buenos Airs: Abeledo-Perrot, 2005, p.
139-140.
83
que repercutam de maneira seriamente gravosa sobre o equilíbrio do
.
165
O mesmo autor relata que a teoria da imprevisão instaurada na
França sob feição circunscrita, com partilha de prejuízos entre
Administração e particular,
166
assumiu novo caráter porque os casos a
serem por ela atendidos não correspondiam a fenômenos esporádicos,
pres
equilíbrio econômico-financeiro avençado no tempo da constituição do
vínculo
E cita Francis- ndenização de
imprevisão transmudou-se de ajuda parcial temporária em meio de
garantia do equilíbrio econômico-financeiro estipulado por ocasião do
167
A revisão dos preços contratuais pela aplicação da teoria da
imprevisão não se confunde com o reajustamento contratual de preços
que se faz em atendimento à condição do próprio contrato e se prende
à álea ordinária. Somente as áleas econômica e administrativa, tidas
como extraordinárias e extracontratuais, excedentes aos riscos normais
admitidos pela natureza do negócio, que desequilibram
significativamente a equação econômico-financeira inicial, autorizam a
revisão contratual sob a invocação da teoria da imprevisão.
168
165
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 632.
166
É o que vimos acima de trecho da jurisprudência referente ao caso da Companhia geral de
iluminação de Bordeaux, julgado pelo Conselho de Estado francês, em 1916. Todavia, cabe trazer
consideração de Carlos Delpiazzo, no sentido de que a jurisprudência francesa, de início,
proclamou o caráter parcial da indenização, ao julgar em 1916, o caso de Bordeaux, mas logo se
reconheceu a possibilidade da indenização integral, ainda que sempre de caráter temporário (a
DELPIAZZO, Carlos E.
Derecho administrativo uruguayo. México: Editorial Porrúa, 2005, p. 229).
167
BÉNOÎT, Francis-Paul. Le droit administratif français. Dalloz, 1968, p. 632 apud MELLO, Celso
Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p.
647-648.
168
PELLEGRINO, Carlos Roberto. Contratos da Administração Pública. Revista de Direito Público,
São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 92, p. 139, out./dez. 1989.
84
e
preços em proporção suportável, como álea própria do contrato, que
rende ensejo ao reajuste da remuneração contratual avençada
inicialmente entre o particular e a Administração; só a álea econômica
extraordinária e extracontratual é que autoriza a revisã
169
Assim, como no bojo da teoria da imprevisão não dava para
atender à álea ordinária, as variações de preços que se tornaram
comuns e previsíveis na economia moderna e que afetam
cotidianamente o contrato administrativo, justificaram a previsão de
cláusulas de reajuste e de correção monetária, nos moldes do artigo
55, inciso III, da Lei nº 8.666/93, que afastam ou mitigam os efeitos da
álea econômica no contrato.
3.4.5 Sujeições imprevistas
Alguns autores destacam como variante no plano das
consequências da álea econômica, enquanto causa apartada da teoria
ordem material que as partes não podiam prever e que fazem pesar
uma carga grave e anormal para o empreendedor (p. ex., encontro de
170
Referidos fatos/incidentes técnicos são distintos da teoria da
imprevisão porque são problemas afetos à execução material do
contrato, envolvendo fatos anteriores à contratação, porém somente
revelados durante a execução (descoberta de rocha subterrânea
durante escavações para execução de obra, por exemplo); enquanto as
169
MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 7. ed. atual. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1987, p. 207.
170
VEDEL, Georges. Droit administratif. 3 ed. Paris: Presses Universitaires de France, 1964, p. 634
apud MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 639.
85
situações protegidas pela teoria da imprevisão são incidentes de
natureza econômica que sobrevêm ao contrato, como a variação
desmedida no preço dos insumos usados na execução da obra,
variação no câmbio do dólar, etc.
Noticia Marçal Justen Filho que as sujeições imprevistas não se
novo, mas de um fato pretérito desconhecido, apto a impossibilitar a
171
A ocorrência das sujeições imprevistas não costuma impedir a
execução do contrato e em que pese não conter previsão expressa na
Lei nº 8.666/93, a solução jurídica assenta-se na adequação dos
preços (tal qual ocorre frente ao fato superveniente ou de
consequências incalculáveis) e dos prazos à realidade concreta.
3.4.6. Caso fortuito e força maior
Entende-se por força maior aquele evento irresistível, o qual pode
ser previsível, sendo inevitáveis os danos, porque impossível resistir
aos acontecimentos
172
Possível citar como exemplos tempestade, terremoto,
doença grave.
Enquanto o caso fortuito mostra-se como o evento dotado de
imprevisibilidade, não se pode esperar. Caso fosse possível prever,
171
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed.
São Paulo: Dialética, 2009, p. 752. Utilizando os mesmos argumentos, Hely Lopes Meirelles
caso fortuito, forca
maior, fato do príncipe, fato da Administração), porque estas sobrevêm ao contrato, ao passo que
aquelas o antecedem, mas se mantêm desconhecidas até serem reveladas através das obras e
serviços em andamento, dada sua omissão nas sondagens ou sua imprevisibilidade para o local,
e Direito administrativo
brasileiro. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 243).
172
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo (coleção curso & concurso.
Coordenador Edilson Mougenot Bonfim). 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 128.
86
poderia eventualmente ser evitado. Romeu Felipe Bacellar Filho
apresenta como exemplo a pessoa que está em ponto de ônibus e é
atingida por um parafuso que se solta da roda de um caminhão,
causando-lhe lesões sérias ou fatais. Caso pudesse prever o fato,
poderia desviar-se para a direita ou para a esquerda. Portanto, a
inevitabilidade advém da imprevisibilidade.
Referidos eventos (força maior e caso fortuito), que devem
ocorrer após a apresentação da proposta, sem culpa do contratado, são
causa de desequilíbrio da equação econômico-financeira, tendo o
legislador admitido a revisão com fundamento no artigo 65, inciso II,
da Lei nº 8.666/93, bem como a rescisão no artigo 78, inciso
XVII da mesma lei.
65 admitiu expressamente o direito à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro mesmo quando a ruptura derivar de eventos
previsíveis, cuja previsibilidade configure-se após formulada a
proposta, desde que sejam imprevisíveis suas decorrências, ou seja,
sem possibilidade de evitar a ocorrência do fato e suas consequências.
P
173
Renato Geraldo Mendes destaca que o caso fortuito e a força
maior podem agravar, onerar ou impedir a execução do contrato,
destacando que referido impedimento pode ser absoluto ou relativo. O
absoluto enseja a rescisão contratual, enquanto o relativo, não
necessariamente. Alerta que somente se falará em revisão quando o
evento tenha violado o equilíbrio contratual, o que, eventualmente,
pode não ocorrer.
174
173
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed.
São Paulo: Dialética, 2009, p. 748 e 750.
174
MENDES, Renato Geraldo. O regime jurídico da contratação pública. Curitiba: Zênite, 2008, p.
121.
87
Em sentido contrário, Hely Lopes Meirelles comenta que além da
imprevisibilidade e da inevitabilidade, necessário o impedimento
absoluto que veda a regular execução do contrato para que o evento
seja caracterizado como caso fortuito ou força maior, os quais se
mostram como desdobramentos da cláusula rebus sic stantibus. Desse
modo, frente à sua ocorrência, não se exige o cumprimento da
obrigação.
175
Alcançando a mesma conclusão do professor Hely, a igualmente
professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao diferenciar a álea
econômica da força maior diz que naquela se opera desequilíbrio
econômico, aplicando-se a teoria da imprevisão com continuidade do
contrato, enquanto na força maior verifica-se a impossibilidade
absoluta do prosseguimento da execução, sendo as partes liberadas,
sem qualquer responsabilidade por inadimplemento, nos moldes do art.
393 do Código Civil.
176
Ainda nessa linha de entendimento, Orlando Gomes ao tratar da
teoria dos riscos, comenta que a impossibilidade superveniente da
prestação, proveniente de causa não imputável ao devedor, extingue o
vínculo obrigacional. Tem-se o inadimplemento fortuito. Exonera-se o
devedor de cumpri-la e como não atuou com culpa (razão pela qual se
pode falar em risco, haja vista que onde há culpa, risco não existe),
não tem responsabilidade pela inexecução, não responde pelos
prejuízos resultantes de caso fortuito, a menos que se tenha obrigado
ou que estivesse em mora quando se verificaram, tal como prevê o
artigo 393 do Código Civil.
177
175
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro atualizado por Eurico de Andrade
Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. 35 ed. São Paulo: Malheiros,
2009, p. 240-241.
176
ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito administrativo. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 284.
177
GOMES, Orlando. Obrigações. 15 ed. revista e atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de
Janeiro: Forense, 2000, p. 187.
88
4 INSTITUTOS EXISTENTES NO DIREITO BRASILEIRO
4.1 CONSIDERAÇÕES
Conforme tratamos no capítulo anterior, o equilíbrio econômico-
-financeiro do contrato administrativo é a relação formada, de um lado,
pelo conjunto dos encargos impostos ao particular e, de outro lado,
pela remuneração correspondente. Essa equação é formada quando da
apresentação da proposta à Administração (na licitação ou no processo
de contratação direta), sendo assegurada a sua manutenção no curso
de toda execução do contrato.
Também apontamos no subtópico 3.3 deste estudo a vasta gama
de previsões sobre o assunto no ordenamento jurídico brasileiro,
podendo fazer menção ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição da
República; Lei nº 8.666/93 (arts. 40, inc. XI; 55, inc. III; 65, inc. II,
); Lei nº 8.987/95 (arts. 9º e 23, inc. IV); Lei nº
9.074/95 (art. 35); Lei nº 10.192/01 (arts. 2º e 3º); Decretos federais nº
1.054/94 e nº 2.271/97; Resolução nº 10/96 da CCE; Instrução
Normativa nº 2/08, da SLTI/MPOG.
A intangibilidade da equação econômico-financeira mostra-se
como princípio fundamental dos contratos administrativos, sendo direito
do particular contratado.
Vale destacar que referida intangibilidade abrange apenas os
efeitos patrimoniais da contratação. Não se impede a alteração
unilateral do conteúdo das prestações contratuais, o que, inclusive, é
característico dos contratos administrativos (art. 58, inc. I, da Lei nº
8.666/93), mas impede-se sim a alteração da equação econômica entre
encargos e vantagens sem prévia concordância do contratado (art. 58,
I, parte final e § 1º).
89
Desse modo, o particular contratado não tem direito de opor-se à
alteração unilateral do contrato, mas pode exigir que a equação
econômico-financeira seja preservada. Pode também exigir a
manutenção, durante todo o período da contratação, da relação original
entre encargos e vantagens patrimoniais a ele assegurados, quando
referida relação for afetada pela inflação, por eventos supervenientes
imprevisíveis ou, embora previsíveis, de conseqüências incalculáveis;
criação, alteração ou extinção de encargos ou disposições legais após
a apresentação da proposta (Lei n° 8.666/93, art. 65, inc. II, alínea "d"
e § 5º).
Entre os institutos brasileiros aptos a promover à manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, temos o
reajuste, a repactuação; a atualização financeira e a revisão, institutos
esses a serem tratados a seguir.
Cabe destacar que as denominações de tais institutos podem
variar, podendo, por exemplo, ser a revisão chamada de recomposição
de preços ou de reequilíbrio econômico-financeiro estrito senso.
Verifica-se, também, a repactuação sendo tratada como instituto
bem como o enquadramento como espécie ou não, não altera os
institutos em si, seus pressupostos, assim como o que mais importa, a
promoção da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos.
90
4.2 REAJUSTE
4.2.1 Reajuste em sentido estrito
4.2.2 Repactuação
O reajuste é o instrumento apto a reequilibrar economicamente o
contrato em razão da variação dos custos de produção no curso normal
da economia, provocada especialmente pelo processo inflacionário. O
objetivo, aqui, não é o de recompor o valor em virtude de um fato
superveniente, excepcional, mas sim o de recompor o valor contratual
em vista da alteração dos custos de produção decorrentes
principalmente da inflação. Assim sendo, é o meio apto para fazer
frente à álea ordinária dos contratos.
178
Possível mencionar que o reajuste em sentido amplo é o gênero,
sendo suas espécies o reajuste em sentido estrito e a repactuação.
Merece destaque o seguinte excerto constante do relatório ao
acórdão nº 1.563/2004, do Tribunal de Contas da União Plenário, o
qual trata da repactuação:
16. Esclareça-se que a figura da repactuação da maneira abordada surge
na vigência do Plano Real, quando a economia começa a ganhar
estabilidade depois de conturbado período de elevada inflação. Foi o
178
É o teor do relatório ao Acórdão nº 1.563/2004, TCU: 9.1 A álea ordinária, também denominada
jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 157). Exatamente por ser previsível ou suportável é
considerado risco inerente ao negócio, não merecendo nenhum pedido de alteração contratual,
pois cabe ao empresário adotar medidas para gerenciar eventuais atividades deficitárias. Contudo,
nada impede que a lei ou o contrato contemple a possibilidade de recomposição dessas
ocorrências. No caso de estar prevista, a efetivação do reajuste será mera execução de condição
Disponível em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 20.dez.2009.
91
mecanismo encontrado pelo Governo para dissociar a correção dos preços
dos contratos de prestação de serviços de natureza continuada de um
de adotar um percentual eleito pelas partes - índice geral ou setorial, que
reflita a variação dos custos dos insumos -, passou-se a exigir uma planilha
na qual se demonstrasse analiticamente a efetiva variação dos custos na
formação dos preços (MENDES, 1998, p. 240).
O reajuste em sentido estrito é implementado por índices
financeiros setoriais ou específicos, enquanto a repactuação ocorre por
meio de negociação entre as partes, com demonstração da variação
dos componentes dos custos do contrato. Ambas as espécies têm o
objetivo de recompor os valores contratuais de acordo com os novos
preços de mercado.
O reajuste encontra previsão expressa nos artigos 40, inc. XI e
55, inc. III, da Lei nº 8.666/93, bem como nos artigos 2º e 3º da Lei nº
10.192/01 e no artigo 2º, §1º, do Decreto nº 1.054/94, os quais
preveem que o edital e o contrato deverão prever critério de reajuste
que retrate a variação efetiva do custo de produção, podendo ser
adotados índices específicos ou setoriais, ou na falta desses, índices
gerais, tendo como termo inicial de contagem dos doze meses, a data
prevista para apresentação da proposta ou a data do orçamento a que
essa proposta se referir.
179
-
180
179
É a literalidade dos dispositivos mencionados, respectivamente:
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição
interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de
que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta,
bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: [...] XI -
critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção
de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do
orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: [...] III - o preço e as
condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os
critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;
Art. 2
o
É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos
contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano. Art. 3
o
Os contratos em que seja parte
órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as
disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n
o
8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 1
o
A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo será contada a partir da
data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
92
Dos dispositivos reproduzidos, verifica-se que o ordenamento
upados
com os azares ou com as ocorrências futuras
181
Vale lembrar que não há um índice oficial para fins de reajuste,
devendo ser consultado pessoal especializado (áreas
contábil/financeira) a fim de eleger, quando da elaboração do edital e
da minuta do contrato, o índice que melhor retrate a variação efetiva do
custo de produção, o qual, por sua vez, figurará no respectivo contrato
(art. 54, § 1º, da Lei nº 8.666/93).
182
Exemplificativamente, em contrato de obra de engenharia cuja
duração alcançará doze meses a contar da apresentação da proposta
em licitação, prevê-
Decorrido o prazo legal, a Administração efetivará, de ofício,
183
o
reajustamento de preços em sentido estrito com aplicação do índice
ção do particular contratado, fazendo o
registro da ocorrência via apostilamento (art. 65, § 8º, da Lei nº
Art. 2° Os critérios de atualização monetária, a periodicidade e o critério de reajuste de preços nos
contratos deverão ser previamente estabelecidos nos instrumentos convocatórios de licitação ou
nos atos formais de sua dispensa ou inexigibilidade. § 1° O reajuste deverá basear-se em índices
que reflitam a variação efetiva do custo de produção ou do preço dos insumos utilizados, admitida
a adoção de índices setoriais ou específicos regionais, ou na falta destes, índices gerais de preços.
180
O Tribunal de Contas da União expediu determinação para que os órgãos e entidades
administrativas observem os mencionados dispositivos legais. Tem-se como exemplo o acórdão nº
479/07, TCU: [...] -
Hemobrás que, com base no art. 45 da Lei nº 8.443/92, ajuste a cláusula 7.7 do Edital de
Concorrência Internacional nº 01/2006 ao estabelecido no art. 40, inciso XI c/c art. 55, inciso III, da
Lei 8.666/93, fazendo constar critério de reajuste de preço que entenda tecnicamente adequado ao
Disponível em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 20.dez.2009.
181
CAMMAROSANO, Márcio. Repactuação, reajuste, revisão e reequilíbrio econômico-financeiro nos
contratos administrativos. Boletim de Licitações e Contratos Administrativos - BLC, São Paulo,
n. 4, ano XX, p. 340, abr/07.
182
O Tribuníndices de reajustamento de
preços que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados em obras de
construção civil, abstendo-se de utilizar índices genéricos e que não traduzam a efetiva variação de
(acórdão nº 546/2008, TCU Plenário.
Disponível em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 23.dez.2009).
183
Joel de Menezes Niebuhr comenta que escoados os doze meses, ou seja, ocorrendo as condições
que autorizam o reajuste, a Administração deve dar cumprimento ao edital, e, em última instância,
à legalidade, independentemente de solicitação do contratado. Ressalva apenas a situação em que
o contratado renunciar expressamente ao seu direito de ter o contratado reajustado. (NIEBUHR,
Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. Curitiba: Zênite, 2008, p. 540-
541).
93
8.666/93), haja vista não se tratar de alteração contratual, mas de mera
aplicação de cláusula prevista em contrato. Não se exige a publicação
na imprensa oficial, uma vez que o parágrafo único do artigo 61 da Lei
nº 8.666/93 faz tal exigência para extratos de contratos e seus
aditamentos.
Trata-se, nesse caso, de simples aplicação de um cálculo
aritmético que visa manter a expressão financeira durante o tempo de
execução do contrato.
Todavia, é muito corriqueiro que a Administração contratante não
cumpra a cláusula contratual, aplicando de ofício o reajuste. Com isso,
sendo a Administração provocada pelo particular para tanto e não
agindo, não restará outro meio de a contratada obter a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro que não seja o recurso ao Poder
Judiciário. É exemplo a decisão do Superior Tribunal de Justiça ao
agravo regimental na suspensão de liminar nº 74/Paraná:
EMENTA
Suspensão de liminar. Tutela antecipada deferida para assegurar o reajuste
de tarifas de pedágio pela empresa concessionária.
1. Não há como se concluir por ofensa à ordem ou à economia públicas em
decisão concessiva de tutela antecipada que apenas assegurou o
cumprimento de cláusula contratual livremente firmada entre as partes e
não questionada administrativamente ou em juízo.
2. Perigo de dano inverso. O simples descumprimento de cláusulas
contratuais por parte do governo local viola o princípio da segurança jurídica
e inspira riscos nos contratos com a Administração.
3. Agravo regimental provido.
184
A repactuação, por sua vez, impõe-se à Administração Pública
federal, quando dos contratos de prestação de serviços contínuos
(Decreto nº 2271/97
185
e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/08
186
-
184
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental na suspensão de liminar n. 74 PR
(2004/0031293-3). Agravante: Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S/A (Econorte).
Agravado. Estado do Paraná. Ministro Edson Vidigal, Brasília, 01 ju. 2004. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 26 dez. 2009.
185
O Decreto nº 2.271, de 7.7.1997, que dispõe sobre a contratação de serviços contínuos pela
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, em seu art. 4º, proíbe a inclusão de
94
187
) e às empresas estatais federais quando da contratação de
prestação de serviços (Resolução nº 10/96 CCE).
188
A repactuação
muito se aplica aos contratos de prestação de serviços contínuos com
dedicação exclusiva de mão de obra.
O termo inicial para a concessão do reajuste e da repactuação
não é a data da contratação, ou seja, a assinatura do contrato, mas sim
disposições que permitam a indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a
variação de custos nos contratos que visam à execução de serviços contínuos. Em seu art. 5º
prevê a repactuação, desde que prevista em edital, para adequar aos novos preços de mercado,
atendido o mínimo de um ano e a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos
do contrato, justificadamente.
186
A Instrução Normativa nº 2, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, de 30.04.08 (com as alterações da IN nº 3, SLTI/MPOG, de
15.10.09, IN nº 4, de 11.11.09 e IN nº 5, de 17.12.09), que dispõe sobre regras e diretrizes para a
contratação de serviços, continuados ou não, por órgãos e entidades integrantes do Sistema de
Serviços Gerais A repactuação de preços, como espécie de
reajuste contratual, deverá ser utilizada nas contratações de serviços continuados com dedicação
exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas
dos orçamentos aos quais a proposta se referir, conforme estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.271,
al que deve ser utilizada para serviços
continuados com dedicação exclusiva da mão de obra, por meio da análise da variação dos custos
contratuais, de modo a garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo estar prevista no instrumento convocatório com data vinculada à apresentação das
propostas para os custos decorrentes do mercado e do acordo ou convenção coletiva ao qual o
187
Nos termos do art. 1º, caput, idades de
administração de edifícios públicos e imóveis residenciais, material, transporte, comunicações
administrati
integra ades da Administração Federal direta, autárquica e
fundacional, incumbidos especificamente da execução das ativi
188
de serviços,
efetuadas por empresas públicas, sociedades de economia mista e demais empresas controladas
direta ou indiretamente pela União, serão disciplinadas por resoluções do Conselho de
Coordenação das Empresas Estatais -
A Resolução nº 10, de 08.10.96, do CCE, em seu art. 1º, veda a inclusão de cláusula de indexação
a qualquer título nos contratos que visam à prestação de serviços. Em seu art. 3º menciona que,
prorrogação,
a repactuação de preços deverá ter, como parâmetros básicos, a qualidade e os preços vigentes
no mercado para prestação desses serviços e, quando couber, as orientações expedidas pelo
inistério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.
É o teor do Acórdão nº 1.374/06 TCU 9.2. conceder provimento parcial ao pedido de
reexame interposto contra o Acórdão nº 1.602/2004-Plenário para alterar a redação do subitem
9.1.2., que pa9.1.2. exima-se de incluir, nos próximos editais de licitação
para contratação de serviços de duração continuada, cláusula de reajuste, em observância ao
disposto no art. 9º do Decreto nº 2.271/1997, c/c Resolução nº 10 do Conselho de Coordenação
das Empresas Estatais, de 8.10.1996, e Instrução Normativa nº 18/1997 do Ministério da
Administração e Reforma do Estado, fazendo constar do instrumento convocatório expressa
previsão de realização de repactuação com base nas variações dos custos do serviço a ser
contratado, observado o prazo mínimo de um ano, a contar da proposta ou do orçamento,
No mesmo sentido, é o acórdão nº 893/2008, TCU Plenário. Disponível em
http://www.tcu.gov.br. Acesso em 10.jan. 2010.
95
a data da apresentação da proposta (constante em edital) ou do
orçamento a que essa se referir (art. 40, inc. XI, da Lei nº 8.666/93;
art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/01).
Joel de Menezes Niebuhr comenta não haver clareza quanto ao
que se deve entender pelo orçamento a que se refere à proposta,
incumbindo ao edital de licitação, caso utilize esse marco para
contagem dos doze meses, como deve ser estabelecida a data do
orçamento a que a proposta se referir, não podendo ficar ao livre
arbítrio dos licitantes eleger a data do orçamento.
189
Para fins de repactuação, a data do orçamento a que se refere a
proposta é entendida como a data do acordo, da convenção ou do
dissídio coletivos de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta.
Entender de modo diverso seria afirmar que a equação
econômico-financeira não abrangeria o período transcorrido entre a
data da formulação da proposta e a da contratação. Ademais, seria
inconstitucional ao ferir a previsão constante do artigo 37, inciso XXI
da Carta Magna, que assegura a manutenção das condições efetivas da
proposta.
Assim sendo, não se prevê cláusula de reajuste ou repactuação
somente em contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a
doze meses
190
. Isso porque, repita-se: o prazo de doze meses para fins
de reajuste tem como termo inicial a data da apresentação da proposta
ou a data do orçamento a que essa proposta se referir.
Uma situação corriqueira é verificada nos contratos de serviços
continuados em que a contagem dos doze meses para fins de
189
NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. Curitiba: Zênite, 2008,
p. 540.
190
relativos às obras financiadas com recursos federais,
mesmo nos casos cuja duração seja inferior a um ano, preveja a possibilidade de reajuste, fazendo
menção ao indicador setorial aplicável, nos casos em que, inexistindo culpa do contratado, o prazo
inici, Relator: Ministro
Humberto Souto
,
Brasília, 30 ago. 2000). Disponível em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 28.dez.2009.
96
repactuação inicia-se a partir da data do orçamento a que a proposta
se referir. Supondo que a data-base da única categoria profissional
envolvida na prestação dos serviços ocorre em agosto, por exemplo,
assinado o contrato em fevereiro de 2010, cuja proposta foi elaborada
em atenção à convenção coletiva vigente (agosto/09), com a entrada
em vigor do novo documento coletivo de trabalho (agosto/10), a
contratada terá direito à repactuação, ainda que não decorrido doze
meses da assinatura do contrato.
Cabe destacar que a previsão editalícia e contratual do reajuste
em sentido estrito ou da repactuação não afasta a incidência da revisão
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômi
alteração ou a extinção de tributos ou encargos legais após a data da
apresentação da proposta, que repercutam nos preços, além do
aumento dos encargos em virtude de alteração unilateral do contrato
(art. 65, § 5
o
e § 6
o
da Lei nº 8.666/93).
Os fatos que provocam a aplicação desses dois institutos são
diversos. Enquanto o reajuste atende a álea ordinária, a revisão foca-
-se na álea extraordinária.
Passa-se a tratar de situações relativas aos contratos
administrativos que envolvem o instituto do reajuste em sentido estrito
e da repactuação (espécie de reajuste).
97
4.2.2.1 Inexistência de previsão contratual de reajuste ou repactuação
Um aspecto usual nos contratos administrativos relativamente ao
reajuste ou à repactuação prende-se à ausência de previsão contratual
a respeito.
O reajuste ou a repactuação são realizados, respectivamente, por
meio de índices ou de negociação entre as partes, encontrando
previsão expressa em edital e contrato. Há contratos, porém, que não
preveem cláusula de reajuste ou repactuação. Como agir?
Primeiramente, cabe destacar que nem todo e qualquer contrato
enseja a previsão de cláusula de reajuste. É o que ocorre, por exemplo,
com os contratos que têm por objeto compras para entrega imediata, ou
seja, que serão entregues no prazo de trinta dias da data prevista para
apresentação da proposta. Como não decorrerá o lapso temporal de um
ano, indispensável à implementação do reajuste, não há que se falar
em previsão editalícia e contratual a respeito da incidência do instituto
(art. 40, § 4º, inc. I, da Lei nº 8.666/93).
Entretanto, há contratos em que se opera o decurso de doze
meses a contar da apresentação da proposta ou do orçamento a que
essa se referir, não tendo sido previsto o reajuste ou a repactuação.
Como fazer?
Um primeiro entendimento defende a não efetivação do reajuste
ou da repactuação, haja vista não haver qualquer previsão em edital e
contrato.
Ou seja, a não impugnação aos termos do edital
191
gera
vinculação ao seu conteúdo, bem como à proposta e ao contrato, o qual
191
A Lei nº 8.666/93, em seu art. 41, estabelece a obrigatoriedade das partes cumprirem o previsto
em edital, fixando o prazo de cinco dias úteis antes da data da abertura da sessão pública para que
o cidadão apresente impugnação ao edital, bem como o prazo de até dois dias úteis para que o
licitante o faça. Na modalidade pregão, o prazo é de até dias úteis para qualquer pessoa (art. 12 do
Decreto federal nº 3.555/00 e art. 18 do Decreto federal nº 5.450/05).
98
reajuste como direito patrimonial, ele se mostra disponível, havendo
possibilidade de a ele renunciar.
192
Adepto a essa teoria, Jessé Torres Pereira Junior comenta:
Omisso o instrumento convocatório ou o termo contratual quanto ao reajuste
e seus critérios, e, não havendo impugnação, o regime do contrato é o do
preço fixo e irreajustável. Presumir-se-á que o contratado renunciou ao
Ainda que objeto de crítica, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no
sent
partici
a decadência desse direito. Nesse sentido, convém transcrever trecho de um dos julgados
Recurso especial que se provê ao argumento de que, embora não possa ser afastado o direito
legítimo de o licitante impugnar o edital se constatar que o mesmo encontra-se eivado de vício.
Contudo não há que se esquecer que os prazos para impugnação do edital por parte do licitante
não podem permanecer em aberto ad eternum sob pena de se instalar a insegurança nas relações
jurídicas geradas pelo ato convocatório. Ademais, a recorrida teve conhecimento dos índices
eleitos pela Administração, participou do certame e apenas quando considerada inabilitada,
recorreu ao Poder Judiciário pleiteando a sua reinclusão no certame como habilitada ou a
declaração de nulidade do edital e conseqüentemente, da licitação
Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 03 jan. 2010.
192
No Acórdão nº 1.240/2008, TCU, Plenário, discutiu-se cláusula contratual relativa à possibilidade
do preço contratual ser reajustado, sendo que a unidade técnica entendeu que da cláusula deveria
425/2002, TCU, Plenário). Consta do voto do Ministro relator entendimento de que não há
obrigatoriedade de a cláusula contratual determinar o dever de realizar o reajuste, o qual consiste
em verdadeiro direito patrimonial disponível. O ministro cita a facultatividade do reajuste prevista no
caput de
reajuste por índices de preços, [...]
Administrativos, 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 195), in verbis:
"Esse reajuste de preços é uma conduta contratual autorizada por lei, para corrigir os efeitos
ruinosos da inflação. Não é decorrência de imprevisão das partes contratantes; ao revés, é
previsão de uma realidade existente, que vem alterando a conjuntura econômica em índices
insuportáveis para o executor de obras, serviços ou fornecimentos de longa duração. Diante dessa
realidade nacional, o legislador pátrio institucionalizou o reajuste de preços nos contratos
administrativos, facultando às partes adotá-lo ou não, segundo as conveniências da Administração,
em cada contrato que se firmar. Não se trata de uma imposição legal para todo contrato
administrativo, mas sim, de uma faculdade concedida à Administração de incluir a cláusula de
reajustamento de preços em seus ajustes, quando julgar necessário para evitar o desequilíbrio
financeiro do contrato."
Conclui o Ministro relator André Luís de Carvalho que o reajuste não incidirá no caso em tela
ainda que se possa considerar como discricionário o dito
reajuste, isso não poderia justificar uma ação desproporcional por parte da administração pública,
mesmo porque ela estaria obrigada a declarar os motivos para não admitir tal reajuste contratual,
nos termos do art. 50, I, da Lei n.º 9.784/1999, propiciando a insurgência da empresa contratada
Disponível em: <http://www.tcu.gov.br>. Acesso
em: 03 jan. 2010.
99
reajuste porque embutiu no valor de sua proposta de preços os riscos
pertinentes à variação dos custos de execução do objeto.
193
O Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 2.498/2009,
Primeira Câmara, ao tratar da repactuação, espécie de reajuste,
menciona que somente os contratos que tenham por objeto a prestação
de serviços de natureza contínua podem ser repactuados, sendo
istência de cláusula no contrato admitindo a
repactuação, que pode ser para aumentar ou diminuir o valor do
contrato
194
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, ausente a previsão
contratual do reajuste, não será possível obrigar a Administração a
concedê-lo:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO
ADMINISTRATIVO REAJUSTE DE PREÇOS AUSÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL DESCABIMENTO.
1. O reajuste do contrato administrativo é conduta autorizada por lei e
convencionada entre as partes contratantes que tem por escopo manter o
equilíbrio financeiro do contrato.
2. Ausente previsão contratual, resta inviabilizado o pretendido
reajustamento do contrato administrativo.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
195
(Negritamos.)
O segundo entendimento destaca que a manutenção das
condições efetivas da proposta encontra previsão constitucional e
legal, como se verifica do artigo 37, inciso XXI, da Constituição da
República e artigos 40, inciso XI e 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93,
193
PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelatto. Alterações do contrato
administrativo: releitura das normas de regência à luz do gerenciamento de riscos, em gestão
pública comprometida com resultados. Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte,
n. 88, p. 21, abr.2009.
194
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Tomada de contas. Acórdão n. 2.498/2009, Primeira
Câmara.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Relator: Ministro Marcos Bemquerer
Costa, Brasília, 19 maio 2009. Disponível em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 03 jan. 2010.
195
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial n, 730568 - SP (2005/0036315-8).
Recorrente: RGM Engenharia e Construções Ltda. Recorrido: Município de São Bernardo do
Campo. Relator: Ministra Eliana Calmon, Brasília, 06 set. 2007. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 03 jan. 2010.
100
além dos artigos 2º e 3º da Lei nº 10.192/01, e artigo 37 e seguintes da
IN SLTI/MPOG nº 2/08. Dessa feita, decorrido o prazo legal, deverá
efetivar-se, independentemente de inexistir previsão editalícia ou
contratual.
Diogenes Gasparini esboça tal pensamento comentando que a
ausência de previsão em edital e contrato sobre o reajuste não afasta a
sua concessão. Além disso, a Constituição determina a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como, à época, a
Medida Provisória nº 1.488-16.
196
Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o reajuste independe de
cláusula editalícia ou contratual, haja vista ser decorrência do princípio
do equilíbrio econômico-financeiro. Ademais, no Brasil, por força do
art. 37, inc. XXI, da Constituição, constitui-se em inarredável
ou o contrato lhe façam referência. Frente à previsão, mostra-se óbvio
que realizá-lo consiste em simples aplicação do que estava
expressamente estatuído.
197
Em artigo doutrinário, Marçal Justen Filho comenta que a
Constituição Federal assegura o direito do particular à recomposição
de preços, ao reajuste, à atualização financeira e à correção
monetária, tendo a Lei nº 8.666/93 apenas previsto as figuras e a sua
disciplina. Desse modo,
o silêncio do ato convocatório não afasta o direito de o particular pleitear a
aplicação dos referidos institutos como instrumento de recomposição de
equilíbrio econômico-financeiro. A previsão no edital torna inquestionável o
direito do particular e o dever de a Administração adequar o valor nominal
da prestação, tendo em vista a inflação incidente. Sem previsão no edital, o
particular deverá comprovar primeiramente que não agregou à sua proposta
196
GASPARINI, Diogenes. Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
ausência de previsão em ato convocatório ou contrato decurso de um ano da data limite para
apresentação da proposta. Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC nº 35, jan.1997, p. 32.
197
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Licitação. Leis de mercado e preços. Equilíbrio econômico-
financeiro. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 9, p. 91, jan.1995.
101
uma verba destinada a compensar a inflação. Mas, se incluiu tal
verba, deverá demonstrar que a evolução inflacionária superou tais
previsões. Evidenciando, ademais, a imprevisibilidade da evolução dos
índices inflacionários, será impossível negar-se o direito ao reajuste. Não
será caso propriamente de recomposição de preços porque o particular
pleiteará apenas a compensação pela inflação. O fato da desvalorização da
moeda é suficiente para atribuir ao particular o direito ao reajuste, na
medida em que tal inflação não tenha sido objeto de uma agregação de
custos na proposta do particular.
198
O mencionado autor arremata afirmando que não pode a
Administração negar o reajuste ao particular sob o argumento de que a
margem de lucro mostra-se apta a fazer frente aos efeitos da inflação.
O lucro fica a escolha do particular e compõe o equilíbrio econômico-
-financeiro, não podendo ser consumido para absorver a
desvalorização da moeda.
Em sua obra intitulada Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos, Marçal Justen Filho estabelece como indispensável e
obrigatória a cláusula de reajuste nos contratos com prazo superior a
doze meses entre a apresentação das propostas e a liquidação das
obrigações. Contudo, nos casos em que tal requisito não se mostrou
presente, não havendo a cláusula de reajuste, mas fatores
recomposição da equação econômico-financeira por meio da revisão de
preços. O particular manterá o direito à compensação pelas perdas
derivadas da inflação. A revisão de preços poderá seguir exatamente
os mesmos critérios do reajuste
199
Ainda um terceiro entendimento propugna pela inclusão de
cláusula para disciplinar o reajuste durante a vigência contratual.
Ou seja, ainda que se diga que a regra é o não reajustamento do
contrato pela ausência de previsão em tal sentido, seria possível
198
JUSTEN FILHO, Marçal. O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, a Lei nº
8.666 e o plano real. Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC, Curitiba, n. 8, p. 482,
out.1994.
199
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed.
São Paulo: Dialética, 2009, p. 534 e 684.
102
admitir a inclusão, a posteriori, de cláusula de reajuste, prevendo,
relativamente ao reajuste lato sensu a incidência sobre os valores
contratuais de um índice capaz de retratar e reparar fidedignamente os
efeitos provocados pelo processo inflacionário, contanto que
transcorrido o prazo previsto para tal fim.
É o que consta do acórdão nº 1.685/2008, do TCU Plenário, o
o
contrato 431/2008, firmado com a empresa Evoluti Ambiental Ltda.,
acrescentando cláusulas exigidas pelo artigo 55 da Lei nº 8.666/1993,
referentes ao regime de execução do contrato, à data-base e
periodicidade do reajustamento de preços e ao crédito pelo qual
ocorrerá a despesa, com a indicação da classificação funcional
programática e da categoria
200
Inclusive, avaliando o voto da Ministra Relatora Eliana Calmon no
REsp 730.568/SP citado há pouco, extrai-se a seguinte passagem:
Assim, conclui-se que a pretensão da recorrente não merece guarida, haja
vista que a prorrogação do contrato foi pactuada entre as partes
contratantes e a autora, no momento em que foram firmados os citados
aditivos, não tomou as devidas providências para fazer inserir a discutida
cláusula de reajuste.
Ou seja, no caso concreto avaliado, o reajuste não se operará
porque o contrato original não continha cláusula de reajuste, a qual,
inclusive, não veio a ser inserida em momento futuro, durante a
execução contratual (a leitura a contrário sensu permite afirmar que
referida inclusão poderia ter se operado durante a execução
contratual). Realizado termo aditivo para prorrogação do prazo de
vigência sem apontamento sobre o assunto, opera-se a preclusão
lógica.
200
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório de levantamento de auditoria.
Acórdão n.
1.685/2008, Plenário. Entidade: Saneamento de Goiás S/A. Relator: Ministro Aroldo Cedraz,
Brasília, 13 ago. 2008. Disponível em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 05 jan. 2010.
103
Como se pode perceber, a questão da não previsão da cláusula
de reajuste ou da repactuação e sua concessão ou não, bem como
inclusão durante a vigência do contrato, é bastante discutida, havendo
entendimentos diversos.
De qualquer modo, cabe destacar que em contratos
administrativos que não contemplavam cláusula de reajuste ou de
repactuação porque, originariamente, os prazos contratuais não
alcançariam um ano da data da apresentação da proposta ou do
orçamento a que essa se referir, ocorrendo fatores alheios à vontade
das partes, não oriundos de culpa das partes, que frustrem a
expectativa inicial acordada, vindo a alcançar o lapso temporal apto ao
reajuste ou à repactuação, esse(a) deve se operar, acompanhado de
justificativa que demonstre a excepcionalidade da situação vivenciada.
Como o objetivo é o de recompor a álea ordinária em virtude do
processo inflacionário, não se cogita da revisão, mas do reajuste.
4.2.2.2 Repactuação cindida ou não
Aos contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação
exclusiva de mão de obra (aquele em que os funcionários da contratada
encontram-se vinculados à execução do serviço continuado objeto do
contrato, prestando serviços tão-somente à determinada contratante), o
qual possui custos afetos à mão de obra vinculados a acordo, à
convenção ou a dissídio coletivos de trabalho e custos diversos, tais
como materiais e equipamentos, possibilitando, faticamente, a
elaboração de planilha formadora de preços, a qual viabilize a
avaliação analítica da variação de custos/insumos, abrem-se duas
possíveis formas de conceder a repactuação.
104
Uma delas pode ser claramente verificada pelos artigos 37, § 2º e
38 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/08 (e alterações
posteriores), os quais preveem a divisão da repactuação em parcelas,
atendido o princípio da anualidade do reajuste de preços contratuais,
podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação
de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os
custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
Aqueles (custos de mão de obra) têm como termo inicial da contagem
dos doze meses a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho e esses (custos para execução do serviço decorrentes do
mercado), a data da apresentação da proposta.
201
Desse modo, em um contrato de prestação de serviços de
limpeza, por exemplo, cuja licitação teve sua abertura em sessão
pública na data de 16 de dezembro de 2009, momento em que houve a
apresentação da proposta, formulada essa, quanto aos custos de mão
de obra em obediência à convenção coletiva de trabalho de agosto de
2009. O contrato foi celebrado em 04 de janeiro de 2010.
Em consonância com a previsão contida na IN nº 02/08, mais
precisamente, art. 38, inc. II, em agosto de 2010, será concedida a
201
É a redação em sua integralidade:
Art. 37. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser utilizada nas
contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja
observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se
referir, conforme estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.271, de 1997. [...] § 2º A repactuação poderá
ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito ao princípio da anualidade
do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir
a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os
custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução
do serviço.§ 3º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-
base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos,
dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação. [...]
Art. 38. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir: I - da
data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação
aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e
equipamentos necessários à execução do serviço; ou II - da data do acordo, convenção ou dissídio
coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a
variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às datas-base destes
instrumentos. [...]
Art. 39. Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do
fato gerador que deu ensejo à última repactuação.
105
primeira repactuação para alterar os custos de mão de obra, haja vista
o novo documento coletivo de trabalho, devidamente homologado e
registrado no Ministério do Trabalho, devendo haver a efetiva
demonstração da variação de tais custos.
202
Por sua vez, em dezembro de 2010 (um ano da data para
apresentação das propostas), haverá a repactuação relacionada aos
custos necessários à execução do serviço decorrentes do mercado,
podendo fazer menção ao custo dos produtos de limpeza,
equipamentos, etc. (art. 38, inc. I, da IN nº 02/08).
203
Um ano a contar dos fatos geradores da última repactuação,
serão concedidas novas repactuações. A rigor, em agosto e dezembro
de cada ano que perdurar o contrato em questão haverá repactuação.
Ademais, nos moldes do § 3º do art. 38 da IN nº 02/08, havendo
categorias profissionais diversas, com datas-base também diversas, a
repactuação ocorrerá a cada data-base, ou seja, tantas vezes quantas
forem os acordos, os dissídios ou as convenções coletivas das
categorias envolvidas na contratação.
Tem-se, portanto, a repactuação ocorrendo em dois momentos:
um ano a contar da apresentação da proposta para os custos de
materiais e equipamentos integrantes do contrato e um ano a contar do
documento coletivo de trabalho vigente à época da apresentação da
proposta. Pode ainda ocorrer a repactuação em momento distinto em
virtude de envolver datas-base também distintas.
202
A respeito, prevê o art. 40, caput da IN nº 02/08: Art. 40 As repactuações serão precedidas de
solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por
meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo convenção
ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da
repactuação.
203
E prossegue o mesmo art. 40 da IN nº 02/08: Art. 40. [...] § 2º Quando da solicitação da
repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do mercado, esta somente será
concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se: I -
os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; II as particularidades
do contrato em vigência; III revogado; IV a nova planilha com a variação dos custos
apresentada; V - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes; VI a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade
contratante.
106
Na mesma linha, é o conteúdo da Portaria nº 10, de 07 de outubro
de 2009, da SLTI/MPOG, a qual atualiza os valores limites para
contratação de serviços de vigilância;
204
bem como a Portaria nº
9/2009, da SLTI/MPOG, que atualiza os valores limites para
contratação de serviços de limpeza e conservação.
205
Sob o prisma da anualidade, possível defender que referido
raciocínio não afronta a periodicidade anual contemplada no art. 28 da
Lei nº 9.069/95, no art. 2º da Lei nº 10.192/01 e no art. 5º do Decreto
nº 2.271/97, por entender que a repactuação ocorre de modo cindido,
ou seja, em dado momento alberga custos de mão de obra, e em outro,
preocupa-se com os custos inerentes à execução decorrentes do
mercado. Ofensa haveria se em período inferior a um ano houvesse
alteração dos valores pertinentes a cada um desses dois grupos (mão
de obra e demais custos), ou seja, em período inferior a um ano
houvesse duas repactuações para recompor os preços dos insumos
diversos (materiais e equipamentos, por exemplo).
A
segunda forma de concessão da repactuação
é defendida
pelo Tribunal de Contas da União, bem como pela Advocacia-Geral da
União, os quais estabelecem um único momento para repactuação.
É o conteúdo do Acórdão nº 1.563/2004, TCU Plenário:
206
204
Art. 5º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito
ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em
datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra (data do último acordo ou
convenção) e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço (data do
encaminhamento das propostas).
205
Art. 4º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito
ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em
datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra (data do último acordo ou
convenção) e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço (data do
encaminhamento das propostas).
206
Esse acórdão (nº 1.563/2004 Plenário) resultou da representação remetida pela Segedam
(Secretaria-Geral da Administração) com proposta de revisão, pelo Plenário do TCU, do
entendimento firmado na Decisão nº 457/95 (resultante de consulta formulada pelo TRT 2ª
Região). Assim sendo, o acórdão nº 1.563/04 trata de revisão de resposta à consulta e como tal
tem caráter normativo, vinculando todas as entidades submetidas ao seu controle (art. 1º, inc. XVII
e § 2º, da Lei Orgânica do TCU, Lei nº 8.443/92).
107
9.1. expedir as seguintes orientações dirigidas à Segedam:
(...)
9.1.5. os contratos de prestação de serviços de natureza contínua admitem
uma única repactuação a ser realizada no interregno mínimo de um ano,
conforme estabelecem o art. 2° da Lei 10.192/2000 e o art. 5° do Decreto
207
Desse modo, quer em relação aos custos de mão de obra, quer
relativamente aos demais insumos, envolva a primeira repactuação ou
componentes de custo do contrato que tenham sofrido variação, desde
que haja demonstração analítica dessa variação devidamente
do acórdão nº 1.563/04, do TCU Plenário).
O Acórdão nº 1.827/08, também do Plenário do TCU, recomendou
a fixação em edital e minuta de contrato de serviços contínuos, de que
o prazo de um ano para a primeira repactuação seja, em regra, a data-
-base da categoria envolvida. Ou seja, há o dever de fixar apenas um
marco inicial para contagem do prazo de doze meses para a
repactuação.
Esse mesmo entendimento foi objeto de parecer da Advocacia-
-Geral da União, o qual recebeu a aprovação do Presidente da
República, o que lhe confere força vinculante, tendo sido a publicação
no Diário Oficial da União:
Despachos do Presidente da República
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Parecer nº JT--II-2009.
PROCESSO Nº 00400.010482/2008-69
INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
ASSUNTO: Repactuação como espécie de reajustamento - Termo a quo do
prazo de um ano para requerer a repactuação - efeitos financeiros da
repactuação - termo final para requerer a repactuação.
207
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Representação. Acórdão nº 1.563/2004, Plenário.
Interessada: Secretaria-Geral de Administração Segedam. Relator: Ministro
Augusto Sherman
Cavalcanti,
Brasília, 06 nov. 2004. Disponível em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 20.dez.2009.
108
(*) Parecer nº JT - 02
Adoto, nos termos do Despacho do Consultor-Geral da União nº 452/2008 e
do Despacho do Diretor do Departamento de Assuntos Extrajudiciais nº
487/2008, para os fins do art. 41 da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993, o anexo PARECER Nº AGU/JTB 01/2008, da lavra da
Advogada da União, Dra. Juliana Helena Takaoka Bernardino, e submeto-o
ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, para os
efeitos do art. 40, § 1º, da referida Lei Complementar.
Brasília, 26 de fevereiro de 2009.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
Advogado-Geral da União
(*) A respeito deste Parecer o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República exarou o s-II-
Despacho do Consultor-Geral da União nº 452/2008. (
DOU de 6 de março de
2009).
É o conteúdo, respectivamente, das Orientações Normativas nº 24
e nº 26, de 1º de abril de 2009, da Advocacia-Geral da União:
O edital e o contrato para prestação de serviço continuado devem conter
apenas um evento como marco inicial para a contagem do interregno de um
ano para o primeiro reajuste ou repactuação: ou a data da proposta ou a
data do orçamento a que a proposta se referir.
Na contratação de serviço em que a maior parcela do custo for decorrente
de mão-de-obra, o edital e o contrato deverão indicar expressamente que o
prazo de um ano, para a primeira repactuação, conta-se da data do
orçamento a que a proposta se referir.
208
208
Os órgãos e as entidades públicos da Administração Pública federal vinculados ao Poder Executivo
estão obrigados a seguir as orientações normativas da AGU. Isso fica claro quando se lê o art. 4°,
X, da Lei Com-Geral da União: [...] X -
fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser
uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração Fe
Traz-se à tona situação concreta que reforça a necessidade de respeitar as orientações
normativas, pareceres e súmulas aprovadas pelo Advogado-Geral da União:
apurar
indícios de que havia violado seus deveres funcionais ao exarar, reiteradamente, pareceres
jurídicos que confrontam pareceres normativos vinculantes da Advocacia-Geral da União, o que foi
questionado pela Corregedoria-Geral da Advocacia da União. Isso posto, buscou-se, mediante a
impetração de mandado de segurança, o trancamento do PAD. Nesse contexto, a Seção, ao
prosseguir o julgamento, por maioria, denegou a segurança, pois entendeu que os pareceres do
advogado-geral da União vinculam a Administração (arts. 39 a 43 da LC n. 73/1993) e que, dos
deveres dos advogados da União, expressamente consta a vedação de contrariar súmula, parecer
normativo ou orientação técnica adotada por aquele advogado-geral (art. 28 da referida LC).
Assim, concluiu-se, tal qual o Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP) em seu
voto vista, que a função de advogado da União é estritamente ligada ao dever de obediência às
normas orientadoras expedidas pelo advogado-geral para o devido exercício daquele cargo.
Asseverou, também, que, como consabido, a sindicância prescinde de contraditório ou ampla
defesa, visto ser procedimento inquisitorial prévio à acusação e ao PAD, fase a tramitar sem a
presença obrigatória de acusados. Firmou-se, também, que o art. 5º da citada LC permite à
referida corregedoria apurar os fatos tidos por irregulares na atuação de membros da Advocacia da
União, pois seu corregedor-geral tem competência para instaurar, até de ofício, sindicâncias e
109
Voltando ao exemplo supra: contrato de prestação de serviços de
limpeza cuja licitação teve sua abertura em sessão pública na data de
16 de dezembro de 2009, momento em que houve a apresentação da
proposta, formulada essa, quanto aos custos de mão de obra em
obediência à convenção coletiva de trabalho de agosto de 2009. O
contrato foi celebrado em 04 de janeiro de 2010.
Fixado como termo inicial para contagem dos doze meses, a data
do orçamento a que a proposta se referir (conforme orienta o Acórdão
nº 1.827/08, TCU, Plenário e a Orientação Normativa AGU nº 26/09), a
repactuação ocorrerá em agosto de 2010, alterando-se os custos
relativos à mão de obra, bem como os demais custos necessários à
execução do serviço (materiais, equipamentos, etc.) para os quais se
comprove variação de preços.
Assim, chegado o momento da repactuação, o contratado deve
solicitá-la, apresentando planilha demonstrativa da variação dos
custos/insumos formadores do preço no período, de modo que a
Administração, a partir da averiguação da planilha apresentada e da
realidade de mercado, se for o caso, procederá à repactuação.
Havendo alteração, os preços também serão alterados,
proporcionalmente. Desse modo, o equilíbrio econômico-financeiro será
mantido, assegurando-se as condições efetivas da proposta, nos
moldes do art. 37, inc. XXI, da CR/88.
O particular é quem pleiteia a repactuação e comprova a variação
dos custos, trazendo para a planilha de custos e formação de preços os
novos valores advindos da última convenção coletiva de trabalho, tais
como salário, vale-alimentação, etc., bem como os novos custos de
mercado quanto aos materiais, equipamentos, entre outros.
do: MS 14.039-DF, DJe 7/8/2009. MS 13.861-DF,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 9/12/2009. Informativo STJ Nº: 0419, período: 7 a 11
de dezembro de 2009.
110
Nesse caso, a segunda repactuação deverá ocorrer somente em
agosto de 2011.
Por envolver uma alteração contratual, em que as partes devem
negociar/entabular o novo valor contratual, não sendo mera aplicação
de índice, o registro da repactuação ocorrerá por meio de termo aditivo
com consequente publicação na imprensa oficial (artigos 65, § 8º e 61,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93).
Entretanto, cabe assinalar que a IN SLTI/MPOG nº 02/08 prevê de
modo diverso, ou seja, que a formalização das repactuações se
processa por apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por
aditamento.
De qualquer modo, em qualquer das duas formas de repactuação,
cindida ou não, vale destacar dois pontos importantes, considerando
que o maior custo do contrato de prestação de serviços contínuos com
dedicação exclusiva de mão de obra refere-se ao respectivo insumo
(mão de obra).
O primeiro no sentido de que a repactuação deve ser reconhecida
imediatamente desde a data da convenção ou do acordo coletivo que
fixou o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo
contrato a ser repactuado, ou seja, quando efetivamente passou a viger
a majoração salarial da categoria profissional.
209
209
Nesse sentido, é o conteúdo dos acórdãos nºs 1.827/08 e 1.828/08, ambos do Plenário do TCU.
Igualmente, é o contido no Parecer nº AGU/JTB 01/2008. A respeito, é a redação do art. 41 da IN
nº 02/08, com alterações promovidas pela IN nº 3/09:
Art. 41 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte: I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou III - em data anterior à
ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de
mão-de-obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença
normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuações futuras;
111
O segundo aspecto é o de que a repactuação deve ser pleiteada
até a data da prorrogação contratual, sob pena de operar-se a
preclusão.
No Acórdão n° 1.827/2008 e no Acórdão n° 1.828/2008, ambos do
Plenário do TCU, os quais foram relatados pelo Ministro relator
Benjamin Zymler, ficou assentado que o particular deverá requerer a
repactuação até a data da prorrogação. Nesse sentido, convém
transcrever o seguinte trecho da ementa do Acórdão n° 1.827/2008
Plenário:
5. A partir da data em que passou a viger as majorações salariais da
categoria profissional que deu ensejo à revisão, a contratada passou a deter
o direito à repactuação de preços. Todavia, ao firmar o termo aditivo de
prorrogação contratual sem suscitar os novos valores pactuados no acordo
coletivo, ratificando os preços até então acordados, a contratada deixou de
exercer o seu direito à repactuação pretérita, dando azo à ocorrência de
preclusão lógica.
A ideia que norteia essa conclusão é a seguinte: como a
prorrogação pressupõe que as partes consideram o contrato ainda
vantajoso (art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93), tendo o particular
aceitado o preço constante no contrato para um novo período, seria
incompatível com essa conduta requerer a repactuação em relação a
período anterior à prorrogação. Por isso, o TCU valeu-se da figura da
210
210
Nos termos do Voto do Ministro relator ao Acórdão n. 1.827/2008:
Poliedro em 10/4/2007, com efeitos retroativos a 1/5/2005, encontra óbice no instituto da preclusão
lógica. Com efeito, há a preclusão lógica quando se pretende praticar ato incompatível com outro
anteriormente praticado. In casu, a incompatibilidade residiria no pedido de repactuação de preços
que, em momento anterior, receberam a anuência da contratada. A aceitação dos preços
propostos pela Administração quando da assinatura da prorrogação contratual envolve uma
preclusão lógica de não mais questioná-los com base na majoração salarial decorrente do acordo
coletivo ocorrido em maio de 2005.
62. A contrario sensu, ao se admitir que os efeitos da repactuação pudessem retroagir a períodos
anteriores à data da assinatura do termo aditivo de prorrogação contratual, o juízo discricionário
feito pela Administração acerca da conveniência e oportunidade em prorrogar o contrato (juízo este
112
Ora, visto que surgiu o direito do particular antes da prorrogação
e ele aceita manter o contrato com os preços (não-repactuados) para
um novo período, há incompatibilidade entre essa aceitação e um
pedido de repactuação após a prorrogação.
Não é por outra razão que o particular somente tem direito à
repactuação após a prorrogação se ele ressalvou o seu direito no
próprio termo aditivo. Nessa hipótese, o particular, quando da
prorrogação ao contrato, deixou claro que assim agiria no futuro. Aliás,
é possível que só tenha aceitado a prorrogação em vista desse quadro.
O fato é que, se não foi feita essa ressalva no termo aditivo de
prorrogação, não poderá o particular requerer a repactuação referente
ao período anterior.
Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ainda que sem
utilizar a expressão preclusão, mas apoiado no princípio da boa-fé
objetiva, refuta o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato (mais precisamente a aplicação da teoria da imprevisão), por
entender que o aumento de encargos tributários e trabalhistas
apontado pelo contratado operou-se anteriormente ao termo aditivo de
prorrogação do prazo contratual. Ademais, em sua ótica, o aumento
dos encargos trabalhistas resultante de acordo coletivo de trabalho
mostra-se como fato previsível, não ensejando revisão contratual (REsp
776790/AC, Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em
15/10/2009).
Em igual sentido, prevê o § 7º do art. 40 da IN nº 02/08, da
SLTI/MPOG.
211
baseado na qualidade dos serviços prestados e na adequação dos preços até então praticados)
restaria comprometido. É nesse sentido que o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, ao dispor
sobre a possibilidade de prorrogação dos contratos de prestação de serviços a serem executados
de forma contínua, estabelece, como finalidade, a ‘obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração Disponível em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 05.jan.2010.
211
Art. 40, § 7º As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a
vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com
o encerramento do contrato.
113
4.3 ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
A Administração, quando contrata terceiros, também possui
obrigações. Do contrário, não seria contrato. A principal delas é a de
efetuar o pagamento no tempo, modo e lugar pactuados, em virtude de
uma execução adequada do objeto pelo contratado.
Note-se que, se a Administração não efetua o pagamento no
momento pactuado, sem que o particular tenha concorrido para o
atraso, estará ela inadimplente. Justamente em vista dessa
possibilidade fática, o art. 40, inc. XIV, da Lei de Licitações dispõe que
o edital deverá conter, entre outros fatores, condições de pagamento,
prevendo ainda:
ceira dos valores a serem pagos,
desde a data final do período de adimplemento de cada parcela
spositivo
legal);
atrasos e descontos, por eventuais anteci
Por força dos princípios que regem a Administração Pública (art.
37, caput, da Constituição), independentemente da ausência de
previsão da atualização dos valores, deverá a Administração assim
proceder em caso de atraso no pagamento. A mesma regra vige em
relação à obrigação de pagar os juros moratórios (art. 40, inc. XIV,
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, adota essa postura. É o
que se extrai do Recurso Especial nº 917.309 SP (2007/0006162-9):
114
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. PAGAMENTO EM
ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. INCIDÊNCIA.
1. "A submissão dos contratos administrativos às cláusulas nele
estabelecidas, como prevê o art. 44 do Decreto-Lei 2.300/86, não exime a
Administração de pagar com correção monetária as parcelas em atraso,
ainda que omisso a respeito o contrato. O descumprimento da avença, no
caso, se deu pelo atraso do pagamento, e não pela incidência da correção
monetária, que nada mais é do que a recomposição do valor real da moeda"
(REsp 599.851/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 09.05.05).
2. "Pagamento em atraso, feito pelo Poder Público, só o libera quando
integralmente pago, incluindo-se na integralidade os consectários legais e a
correção monetária" (REsp 202.912/RJ, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, Rel. p/ acórdão Eliana Calmon, DJU de 12.06.00).
3. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.
212
O Tribunal de Contas da União também enfrentou o tema em
debate. É exemplo o Acórdão nº 3551/08
atente para as datas dos pagamentos de faturas e contas diversas, de
modo a evitar a cobrança de encargos moratórios em razão de sua
Percebe-se, portanto, que a Administração deverá, quando do
atraso nos pagamentos, corrigir monetariamente o valor, bem como
efetuar o pagamento relativo aos juros moratórios, a partir do
inadimplemento da obrigação,
213
ou seja, desde a data limite fixada no
contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo
pagamento da parcela. E tal obrigação, frise-se, independe de previsão
no ato convocatório e no contrato. Do contrário, o particular se veria
prejudicado no seu direito de receber o preço correto pela execução da
atividade, obtendo menos do que deveria.
212
Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Administrativo. Contrato de obra pública. Pagamento em
atraso. Correção monetária. Juros. Incidência. Recurso especial n. 917.309 SP (2007/0006162-
9). Recorrente: Icec Indústria de Construção Ltda. Recorrido: Município de Americana. Relator:
Ministro Carlos Meira, Brasília, 02 ago.2007. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 05
jan. 2010.
213
A atualização financeira e os juros de mora a serem pagos pela Administração não se confundem
com a cláusula penal prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/93. Ela somente é aplicável ao particular
contratado quando ele não executa o objeto contratual na data aprazada. Vale destacar que o STJ,
no Agravo regimental em recurso especial nº 1.136.487
Superior Tribunal de Justiça é firme em que os juros moratórios decorrem de imposição legal pelo
atraso no pagamento, sendo assim, devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação, positiva
e líquida, estabelec
Carvalhido). Disponível em: http://www.stj.jus.br. Acesso em: 05 jan.2010.
115
O Tribunal de Contas da União, no exercício do controle externo,
utiliza o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA), da
Fundação Getúlio Vargas, para a atualização de débitos.
214
Vale frisar que nas compras para entrega imediata, cujo
pagamento venha a ocorrer em até quinze dias, pode ser dispensada a
o inciso II do § 4º do art. 40 da Lei nº 8.666/93.
Celso Antônio Bandeira de Mello traça diferenciação entre o
reajuste e a correção monetária, afirmando que nessa o valor devido
permanece constante, modificando a quantidade de moeda que
expressa o mesmo valor,
215
enquanto no reajuste, dado que com base
nos insumos o valor da prestação se modifica, altera-se também o valor
do pagamento, de modo a manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.
e y (quantidade de moeda para pagamento) é variável; no reajuste, x é
variável e y também o é, sendo que à variação de x corresponderá
equivalente variação de y
216
a Devido às diferenças e finalidades também diferentes, os dois
institutos podem coexistir em um mesmo contrato administrativo.
Vistos os institutos aptos a promover o equilíbrio econômico-
-financeiro do contrato frente à álea ordinária, a saber: reajuste, quer
reajuste em sentido estrito, quer repactuação; bem como a atualização
financeira (correção monetária e juros), passa-se a tratar da revisão,
instituto apto a enfrentar a álea extraordinária.
214
Licitações e contratos: orientações básicas/ Tribunal de Contas da União. 3 ed. Brasília: TCU,
Secretaria de Controle Interno, 2006, p. 290.
215
O professor e ministro Carlos Ayres Britto comenta que a correção monetária é instituto de direito
constitucional que busca deixar as partes como qualitativamente se encontravam no momento em
que se formou a relação obrigacional, ou seja, quando da formulação das propostas nos contratos
-se a cacofonia) a permanência da pureza da relação passa a exigir
um aumento na quantidade da moeda para cujo pagamento a mesma relação se constituiu
(BRITTO, Carlos Ayres. O regime constitucional da correção monetária. Revista Zênite de
Licitações e Contratos Administrativos – ILC, Curitiba, n. 33 p.828-829, nov. 1996).
216
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 630.
116
4.4 REVISÃO
A revisão, também conhecida por recomposição ou realinhamento
de preços é o meio apto para assegurar a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, aplicada em decorrência de fato superveniente,
não previsível ou, se previsível, de consequências incalculáveis, alheio
à vontade das partes, que provoca desequilíbrio na equação
econômico-financeira. Diga-se: a revisão incide naquelas hipóteses de
álea extraordinária (administrativa ou econômica).
Estabelece a Lei nº 8.666/93 que, de modo bilateral, o contrato
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
da quando, após a apresentação da
proposta, sobrevenham disposições legais, que criem, alterem ou
extingam tributos ou encargos legais que, comprovadamente,
repercutam nos preços contratados para mais ou para menos (art. 65, §
5º). Ou ainda frente a alterações unilaterais (art. 65, § 6º).
Ou seja, uma vez firmado um contrato e, em decorrência de fato
superveniente, houver o desequilíbrio entre os encargos do contratado
e a retribuição da Administração para a justa remuneração pela
execução do objeto, faz-se necessário que seja operada a revisão (art.
117
revisão poderá ter como origem a existência do enquadramento legal
no art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei nº 8.666/93.
217
Dada a amplitude da previsão legal, verifica-se que os motivos
ensejadores do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
administrativo: fato do príncipe, fato da administração, teoria da
imprevisão, além da alteração unilateral do contrato, das sujeições
imprevistas, caso fortuito e força maior, estudadas no subtópico 3.4
do presente trabalho, podem dar azo à revisão
contratual, desde que guardem relação direta com os custos do
contrato, aumentando os encargos do particular; não decorram de culpa
do contratado, ao deixar de cotar custos previsíveis; tenham origem em
fatos supervenientes à apresentação das propostas, possuindo
natureza extracontratual, sendo imprevisíveis ou previsíveis de
consequências incalculáveis, caso fortuito, força maior ou fato do
príncipe.
Ao celebrar um contrato administrativo (seja ele derivado de
licitação ou de procedimento de contratação direta), o particular está
sujeito a alguns riscos (áleas). Assim, a doutrina costuma distinguir a
denominada álea ordinária (ou empresarial) da álea extraordinária, que
poderá ser administrativa ou econômica.
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a álea ordinária ou
empresarial
risco que todo empresário corre, como resultado da própria flutuação
do mercado; sendo previsível, por ele responde o particular
218
217
Nos termos do Voto do Ministro relator do Acórdão nº 1.827/2008, TCU Plenário (ressalte-se
-
. O reequilíbrio econômico-financeiro stricto sensu, por sua vez, trata do reestabelecimento da
relação contratual inicialmente ajustada pelas partes, desde que a alteração tenha sido provocada
por álea extraordinária superveniente ao originalmente contratado. Instituto previsto no artigo 65,
inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93, é concedido ao contratado pela Administração, desde que
se verifique a ocorrência das hipóteses específicas de sua admissibili
Disponível em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 20.dez.2009.
218
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 276.
118
Maria Helena Diniz comenta que a álea ordinária, também
ocorrência de um evento futuro desfavorável, mas previsível ou
219
A álea administrativa (que é extraordinária) é aquela
caracterizada pela prática de um ato estatal, seja ele da própria
Administração contratante (ex.: alteração unilateral), seja de uma
conduta de uma autoridade pública estranha ao contrato, mas que
repercute no contrato, inviabilizando a execução nos moldes
originariamente previstos (ex.: fato do príncipe). Nessa hipótese,
restabelece-se o equilíbrio da equação econômico-financeira
220
que fora
rompida.
Em relação à álea econômica, na lição de Maria Sylvia Zanella Di
Picorresponde a circunstâncias externas ao contrato, estranhas à
vontade das partes, imprevisíveis, excepcionais, inevitáveis, que
causam desequilíbrio muito grande no contrato, dando lugar à
aplicação da teoria da imprevisão.
221
Necessário destacar que a álea econômica é distinta dos riscos
ordinários inerentes ao mundo negocial, a todo e qualquer contrato. A
álea econômica é extraordinária, excede aos riscos normais admitidos
pela natureza do negócio.
Por conseguinte, podemos afirmar, de forma sintética, que existe
uma álea ordinária e outra extraordinária (administrativa e econômica).
Somente no primeiro caso não se pode falar, em hipótese alguma, em
reequilíbrio da equação econômico-financeira. No segundo caso,
deverá ser detidamente comprovado o fato superveniente
caracterizador de álea extraordinária, tal como, exemplificativamente, a
219
DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 157,
220
Lembre-se que a equação econômico-financeira é formada no âmbito da fase pré-contratual
(licitação e contratação direta), quando o particular oferta sua proposta. Aliás, o art. 37, XXI, da
Constituição deixa isso bem claro ao prescrever que serão mantidas as condições efetivas da
proposta.
221
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 277.
119
comprovação do aumento dos tributos com incidência direta nos custos
contratuais, a ponto de desequilibrar a relação originariamente
pactuada, dando azo à revisão contratual.
A revisão é formalizada por meio da elaboração de termo aditivo
com consequente publicação na imprensa oficial (art. 65, § 8º e art. 61,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, respectivamente).
Embora existam vozes que se posicionem em sentido contrário, é
razoável supor que as modificações provocadas pelas convenções
coletivas de trabalho dão ensejo à revisão do contrato administrativo
222
,
contanto que limitada ao seu real impacto na contratação.
Assim, cumpre ao contratado, quando da sobrevinda de uma nova
convenção coletiva de trabalho, comprovar o seu impacto na
contratação, cabendo à Administração, a partir disso, conceder a
revisão. Do mesmo modo, com a majoração do salário mínimo.
Igual raciocínio se estende para a questão do aumento dos
combustíveis. Tal situação não está abrangida pelo reajuste, na medida
em que a oscilação dos valores não segue a linha linear da inflação,
mas sim padrões de mercado, podendo variar conforme eventos
externos à contratação.
222
É o caso do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu no seguinte sentido:
Processual civil administrativo. Contrato administrativo. Execução de obras de construção civil e
terraplenagem. Plano real. Conversão em URV. Dissídio coletivo. Aumento de salário. Equilíbrio
econômico-financeiro. Teoria da imprevisão. Inaplicabilidade ao caso. Desprovimento do recurso
especial.[...] 2. O aumento salarial a que está obrigada a contratada por força de dissídio coletivo
não é fato imprevisível capaz de autorizar a revisão contratual de que trata o art. 65 da Lei nº
8.666/93. 3. Recurso especial improvido.(Recurso especial nº 650.613 - SP). Disponível
em:<http://www.stj.jus.br>. Acesso em 06.jan.2010.
No âmbito federal, o impacto das convenções coletivas de trabalho é trazido para as contratações
mediante a realização de repactuação. Inclusive, possível mencionar trecho do voto do Ministro
relator Benjamin Zymler ao acórdão nº 1.827/08, do TCU - Plenário:
ações salariais da categoria
profissional que deu ensejo à revisão, a contratada passou a deter o direito à repactuação de
preços. [...] 50. Portanto, em vista de todas as razões apresentadas, considero que a repactuação
de preços, sendo um direito conferido por lei ao contratado, deve ter sua vigência reconhecida
imediatamente desde a data da convenção ou acordo coletivo que fixou o novo salário normativo
da categoria profissional abrangida pelo con Disponível
em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 06 jan. 2010.
120
Nos tópicos abaixo, outras são as situações concretas que dão
ensejo à revisão contratual.
4.4.1 Oscilação de moeda estrangeira
Para melhor entendimento, adota-se o dólar americano como
referencial.
Adquirido um produto cujo preço é atrelado ao dólar americano, o
seu aumento ou redução inesperada, tal como decorrente da crise
iniciada nos Estados Unidos na última década, constitui fato
superveniente caracterizador de álea extraordinária, no caso,
econômica.
Assim, se o particular demonstrar que tal aumento repercutiu
diretamente na execução do contrato celebrado, haja vista que o valor
a ser pago ao contratado encontra-se diretamente vinculado à cotação
da referida moeda estrangeira, juntando os documentos que achar
pertinentes (planilhas, notas fiscais etc.), caberá a revisão.
Igualmente, impor-se-á a revisão quando houver desvalorização
do dólar frente ao real, devendo operar-se revisão a menor.
O fundamento para tal conclusão decorre do próprio art. 37, inc.
XXI, da Constituição da República, o qual determina a manutenção da
linearidade da equação econômico-financeira definida no ato da
apresentação das propostas. Assim, se os produtos dependem da
cotação do dólar americano, a variação desse fator repercute
diretamente na contratação e, consequentemente, deverá ser
considerada a ponto de manter equilibrada a relação encargos e
remuneração.
121
Visto isso, é valioso dizer que a revisão do contrato não deverá
adotar ou ficar vinculada diretamente à cotação do dólar.
Na verdade, em vez disso, a revisão deverá basear-se no grau de
aumento suportado pelo particular para o fim de cumprir com os
encargos constantes do contrato à vista da relação inicial formada
quando da apresentação da proposta (encargos e remuneração). Logo,
deverá apresentar o quanto a questão repercutiu na relação
estabelecida entre o contratado e os distribuidores do mercado. Esse
adequadamente o aumento dos encargos realizados com o objetivo de
aquisição dos bens para fornecer à Administração.
Note-se que, havendo motivo para a revisão, ou seja, com a
configuração da álea extraordinária, demonstração da repercussão
direta nos custos, desequilibrando a equação econômico-financeira,
mostrar-se-á devida a revisão contratual.
Entretanto, não configurada a álea extraordinária,
desacompanhada do cumprimento dos requisitos supra, não se falará
em revisão.
4.4.2 Revisão em virtude de fato do príncipe
Celebrado contrato de prestação de serviços contínuos com
dedicação exclusiva de mão de obra, um dos insumos formadores do
preço será o vale-transporte. O aumento do vale-transporte
determinado por ato regulamentar municipal não configura hipótese de
reajuste ou repactuação. Trata-se, em verdade, de hipótese de revisão
n° 8.666/93.
122
Note-se que a situação se enquadra em fato do príncipe. Na lição
de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a revisão do contrato decorrente do
diretamente com o contrato, mas que nele repercutem, provocando
desequilíbrio econômico-
223
É justamente o que ocorre em relação ao aumento do vale-
-transporte. Trata-se de medida geral não relacionada diretamente ao
contrato. Quando há o aumento do vale-transporte, procura o Poder
Público concedente do serviço, manter o equilíbrio econômico-
-financeiro do contrato de concessão de serviço público de transporte.
Não visa aumentar o valor dos custos dos contratos administrativos
s, embora repercuta sobre eles.
Por se tratar de uma hipótese de revisão, decorrente de álea
extraordinária, o valor do contrato ocorrerá desde o momento em que
passou a vigorar a majoração do vale-
medida do aumento.
Desse modo, caso o Decreto municipal permita o aumento no
terceiro mês de vigência contratual, antes de completados 12 meses da
data da apresentação da proposta, deverá haver a revisão contratual,
independentemente do lapso temporal decorrido. Comprovado o
aumento, faz-se a revisão.
Quanto ao valor do aumento, ele deverá corresponder exatamente
ao real aumento dos custos do contratado, ou seja, ao aumento do
valor de face do vale-transporte.
223
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 279.
123
4.4.3 Diferenças entre revisão e reajuste
Podem ser citados três aspectos que diferenciam os institutos do
reajuste e da revisão:
- o reajuste restabelece o valor contratual abalado por álea
ordinária, enquanto a revisão faz frente à ocorrência de álea
extraordinária;
- o reajuste prende-se a interregno temporal (um ano a contar da
apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir art.
40, XI, da Lei nº 8.666/93; art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/01), enquanto
a revisão não é condicionada a qualquer lapso temporal, haja vista que
pela vontade dos contraentes.
224
Desse modo, podem ocorrer na
semana seguinte ao início da execução contratual, bem como duas
vezes em cinco meses, desde que comprovados os seus pressupostos;
- não se discute a previsão ou não da revisão em edital e contrato
como condição para sua efetividade, à semelhança do que vimos no
item 3.2.2.1. Conforme mencionado, depende apenas do atendimento a
seus pressupostos.
224
PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelatto. Alterações do contrato
administrativo: releitura das normas de regência à luz do gerenciamento de riscos, em gestão
pública comprometida com resultados. Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte,
n. 88, p. 24, abr.2009.
124
5 CONCLUSÃO
Nos contratos administrativos, a Administração Pública deseja
obter a execução da obra, o produto propriamente dito, a prestação do
serviço, entre outros objetos, enquanto o particular, ainda que em
colaboração para a consecução das finalidades públicas, tem como
interesse contraposto, além do retorno do investimento, o ganho
econômico/o lucro.
O contrato contempla o encargo definido pela Administração
Pública e a remuneração a ser percebida pelo particular para tanto,
devendo ser justo para ambas as partes. Às obrigações decorrentes do
cumprimento do contrato deve corresponder uma remuneração
respectiva, apta para proporcionar a perfeita execução do objeto, além
do lucro almejado.
A essa relação de equivalência entre encargos e remuneração
convencionou-se denominar equilíbrio econômico-financeiro do contrato
administrativo. Essa equação se forma quando da apresentação da
proposta na licitação ou no processo de contratação direta, sendo
assegurada a sua manutenção no curso da execução contratual,
Bacellar Filho.
Esse direito do contratado de obter o restabelecimento do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato mostra-se como uma das
características essenciais do contrato administrativo, sendo fruto de
construção pretoriana (Conselho de Estado Francês, no caso Cie.
Française des Trammways, de 1910). No Brasil, encontra previsão
expressa desde a Constituição de 1934 até os dias atuais, mais
precisamente no art. 37, inc. XXI, da Constituição da República de
1988,
itucional, figura na Lei de
licitações e contratos administrativos (Lei nº 8.666/93), na Lei do Plano
125
Real (Lei nº 10.192/01), na Lei de concessão e permissão da prestação
de serviços públicos (Lei nº 8.987/95), entre outras.
Portanto, caso o equilíbrio econômico-financeiro seja afetado em
virtude de diversos motivos, como modificação do encargo, a exemplo
da alteração quantitativa em que o objeto do contrato é acrescido ou
da Lei nº 8.666/93); ou ainda do advento de novo documento coletivo
de trabalho da categoria envolvida na prestação do serviço contratado;
de variações significativas de preço no mercado ou novos tributos e/ou
novas alíquotas desses, com origem em fatos supervenientes à
apresentação da proposta e relacionados diretamente com os custos do
contrato, entre outras ocorrências, assegura-se a recomposição da
equação econômico-financeira do contrato, a qual se mostra intangível.
Ademais, o contrato deve cumprir sua função social, nos moldes
do que preconiza o artigo 421 do Código Civil brasileiro, tida como
cláusula geral, o que exige trocas úteis e justas, em atenção aos
princípios da probidade e boa-fé (artigo 422), por meio do
comportamento leal dos contratantes, sem que se constate
enriquecimento sem causa, conforme se viu no estudo dos princípios
de direito aplicáveis aos contratos administrativos, que guardam
estreita relação com a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.
Deve também o contrato cumprir a sua função econômica, de
modo a garantir a remuneração correspondente, em atenção ao espírito
lucrativo inerente aos contratos administrativos, bem como, pelo lado
da Administração contratante, com o pagamento do que é justo para o
cumprimento dos encargos assumidos pelo particular.
É falsa a impressão de que o equilíbrio econômico-financeiro
defende tão-somente os interesses do particular porque havendo
motivos aptos à revisão a menor da remuneração, tal se concretizará,
de modo a manter a equivalência entre encargos e remuneração ,
esse princípio atende sobremaneira aos interesses públicos. Isso
126
porque, cientes os particulares de que resta assegurada a
intangibilidade da equação econômico-financeira, não precisam inserir
prevenirem-se contra
situações supervenientes.
Com isso, a Administração contratante arcará apenas com o
efetivo custo do contrato, sendo um benefício para ela pagar apenas
pelas consequências geradas pelas ocorrências que efetivamente
advierem e se mostrarem comprovadas.
Desse modo, além do necessário estudo referente às causas e
teorias autorizadoras do equilíbrio dos contratos administrativos, como
alteração unilateral do contrato, fato do príncipe, fato da administração,
teoria da imprevisão, sujeições imprevistas, caso fortuito e força maior,
mostrou-se imprescindível a consideração de que o contrato envolve as
áleas ordinária e extraordinária.
A álea ordinária deve ser suportada pelo contratado, uma vez que
inerente a todo negócio e previsível. Neste caso, não há que se falar
em recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, respondendo o
particular integralmente por eventuais reduções de ganho ou até
mesmo prejuízos que ocorram durante a execução contratual.
As outras duas áleas (administrativa e econômica) são tidas como
extraordinárias e, como tal, ensejam o reequilíbrio econômico
contratual.
Conforme vimos, os institutos existentes no Direito brasileiro para
fazer frente à álea ordinária são o reajuste e a atualização financeira,
havendo o reajuste em sentido estrito e a repactuação. Já a revisão
incide nas hipóteses de álea extraordinária.
Ao tratar da inexistência de previsão contratual de reajuste ou
repactuação, a repactuação cindida ou não, a oscilação de moeda
estrangeira, a revisão em virtude de fato do príncipe, o presente estudo
buscou auxiliar na solução de problemas concretos, vivenciados quanto
127
à equação econômico-financeira dos contratos administrativos, ainda
que existam inúmeros outros casos.
Isso porque não bastam as previsões constitucional e legal da
manutenção da equação econômico-financeira, a defesa dos
doutrinadores e do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas, caso o
assunto não seja conhecido e incorporado pela Administração Pública e
pelos particulares contratados, a ponto de torná-lo efetivo.
A efetividade de todo esse panorama estimulará a atuação da
iniciativa privada no exercício de atividade pública, visto o particular
como colaborador do interesse público, sendo certo que a repulsa a
toda forma de desequilíbrio na correlação econômica durante a
vigência e a execução do ajuste prestigiará princípios do Estado Social
e Democrático de Direito, como equidade, boa-fé, vedação ao
enriquecimento sem causa, entre outros.
A intangibilidade da equação econômico-financeira do contrato
administrativo exterioriza o entrelaçamento entre o econômico e o
social, em que o contratado, vendo satisfeitas as condições originárias
do contrato celebrado o qual reflete a equivalência entre encargos e
remuneração constante da proposta apresentada na licitação ou no
processo de contratação direta , executará o objeto do melhor modo
possível, atendendo às aspirações do corpo social, o qual retrata o
interesse público que motivou sua celebração.
128
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Edmir Netto de. Contrato administrativo. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1987.
ARAÚJO, Florivaldo Dutra. Equilíbrio econômico-financeiro nos contratos
administrativos: caso dos reajustes salariais. In: FERRAZ, Luciano; MOTTA, Fabrício
(Org.). Direito público moderno. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.
ARIÑO ORTIZ, Gaspar. Teoria del equivalente en los contratos administrativos.
Madri: Instituto de Estudos Administrativos, 1968.
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo e o novo código civil.
Belo Horizonte: Fórum, 2007.
_____. Direito administrativo (coleção curso & concurso. Coordenador Edilson
Mougenot Bonfim). 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
_____. Contrato administrativo. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe (coord.).
Direito administrativo contemporâneo: Estudos em memória ao Professor Manoel
de Oliveira Franco Sobrinho. Belo Horizonte: Fórum, 2004.
BERÇAITZ, Miguel Ángel. Teoria general de los contratos administrativos. 2 ed.
Buenos Aires: Depalma, 1980.
BLANCHET, Luiz Alberto. Curso de direito administrativo. 5. ed (ano 2006), 3. tir.
Curitiba: Juruá, 2008.
_____. Alteração dos contratos administrativos. 1996. 192 f. Tese (Doutorado) -
Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
BORGES, Alice Gonzalez. O princípio da boa-fé nas contratações administrativas.
In: Temas de direito administrativo atual: estudos e pareceres. Belo Horizonte:
Fórum, 2004.
129
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial [da]
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 05 out. 1988, Seção
1.
BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 jun. 1993, Seção 1.
Republicada em 06 jul. 1994.
BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 fev. 1995, Seção 1.
Republicada em 28 set.1998.
BRASIL. Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 16 fev. 2001, Seção 1.
BRASIL. Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 08 jul. 1997, Seção 1.
BRASIL. Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais CCE.
Resolução nº 10/96. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder
Executivo, Brasília, DF, 14 out. 1996, Seção 1.
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação. Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008.
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 02
maio 2008, Seção 1.
BRASIL. Licitações e contratos: orientações básicas/ Tribunal de Contas da União. 3
ed. Brasília: TCU, Secretaria de Controle Interno, 2006
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário em mandado de
segurança n. 15154 – PE (2002/0089807-4). Contrato administrativo. Equação
econômico-financeira do vínculo. Desvalorização do real. Janeiro de 1999. Alteração
de cláusula referente ao preço. Aplicação da Teoria da imprevisão e fato do príncipe.
Recorrente: Moura Informática Ltda. Recorrido: União. Relator: Ministro Luiz Fux,
Brasília, 19 nov. 2002. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 24 nov.
2009.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário em mandado de
segurança especial nº 613262/RS (2003/0216504-2). Recorrente: Banco do Estado
do Rio Grande do Sul. Recorrido: Vigilância Pedrozo Ltda. Relator: Ministro José
130
Delgado, Brasília, 01 jun. 2004. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em:
05 jan. 2010.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental na suspensão de
liminar n. 74 – PR (2004/0031293-3). Agravante: Empresa Concessionária de
Rodovias do Norte S/A (Econorte). Agravado. Estado do Paraná. Ministro Edson
Vidigal, Brasília, 01 jun. 2004. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 26
dez. 2009.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial n. 917309 – SP
(2007/0006162-9). Administrativo. Contrato de obra pública. Pagamento em atraso.
Correção monetária. Juros. Incidência. Recorrente: Icec Indústria de Construção
Ltda. Recorrido: Município de Americana. Relator: Ministro Carlos Meira, Brasília, 02
ago. 2007. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 05 jan. 2010.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial n. 730568 - SP
(2005/0036315-8). Recorrente: RGM Engenharia e Construções Ltda. Recorrido:
Município de São Bernardo do Campo. Relator: Ministra Eliana Calmon, Brasília, 06
set. 2007. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 03 jan. 2010.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial n. 650613/SP
(2004/0039549-2). Recorrente: Pontes Engenharia e Comércio Ltda. Recorrido:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo.
Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Brasília, 23 out. 2007. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 05 jan. 2010.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial nº 776790 – AC
(2205/0141318-9). Administrativo. Contratos administrativos. Aumento de encargos
tributários e trabalhistas. Teoria da imprevisão. Impossibilidade de aplicação, na
espécie. Eventos previsíveis e de conseqüências incalculáveis. Recorrente: Estado
do Acre. Recorrido: Agel Goes e Pereira Ltda. Relator: Ministro Mauro Campbell
Marques, Brasília, 15 out. 2009. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em:
19 nov. 2009.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental em recurso especial n.
1.136.487/RJ (2009/0076279-2). Recorrente: Ibeg Engenharia e Construções Ltda.
Agravante: União. Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Brasília, 19 nov. 2009.
Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 05 jan. 2010.
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acompanhamento. Decisão n. 698/2000,
Plenário. Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto, Brasília, 30 ago. 2000.
Disponível em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 28 dez. 2009.
131
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Representação.
Acórdão nº 1.563/2004
,
Plenário
. Interessada: Secretaria-Geral de Administração Segedam. Relator:
Ministro
Augusto Sherman Cavalcanti,
Brasília, 06 nov. 2004. Disponível
em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 20.dez.2009.
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Embargos de declaração. Acórdão n.
1.374/2006, Plenário. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. Relator: Ministro Benjamin
Zymler, Brasília, 09 ago. 2006. Disponível em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em
10 jan. 2010.
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Representação.
Acórdão n. 479/2007
,
Plenário.
Entidade: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia
HEMOBRÄS. Interessada: Meizler Biopharma S/A. Ministro relator Valmir Campelo,
Brasília, 28 mar. 2007.
Disponível em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em
20.dez.2009.
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório de auditoria. Acórdão n. 546/2008,
Plenário. Entidade: Departamento Penitenciário Nacional Depen/MJ. Relator:
Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, Brasília, 02 abr. 2008. Disponível
em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 23 dez. 2009.
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Representação. Acórdão n. 893/2008,
Plenário. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Relator: Ministro
Raimundo Carreiro, Brasília, 14 maio 2008. Disponível em:<http://www.tcu.gov.br>.
Acesso em 10 jan. 2010.
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Representação. Acórdão n. 1240/2008,
Plenário. Relator: Ministro André Luís de Carvalho, Brasília, 25 jun. 2008. Disponível
em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 03 jan. 2010.
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório de levantamento de auditoria.
Acórdão n. 1.685/2008, Plenário.
Entidade: Saneamento de Goiás S/A. Relator:
Ministro Aroldo Cedraz, Brasília, 13 ago. 2008. Disponível
em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 05 jan. 2010.
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Representação.
Acórdão n. 1.827/2008,
Plenário.
Órgão: Ministério dos Transportes. Entidade contratada: Poliedro
Informática, Consultoria e Serviços Ltda. Relator: Ministro Benjamin Zymler, Brasília,
27 ago. 2008. Disponível em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 05.jan.2010.
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Representação.
Acórdão n. 1.828/2008,
Plenário.
Órgão: Ministério dos Transportes. Entidade contratada: Montana
132
Soluções Corporativas Ltda. Relator: Ministro Benjamin Zymler, Brasília, 27 ago.
2008. Disponível em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 05.jan.2010.
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Tomada de contas.
Acórdão n. 2.498/2009
,
Primeira Câmara
.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 8 região. Relator:
Ministro Marcos Bemquerer Costa, Brasília, 19 maio 2009. Disponível
em:<http://www.tcu.gov.br>. Acesso em 03 jan. 2010.
BREWER-CARÍAS, Allan R. Contratos administrativos. Caracas: Ediorial Jurídica
Venezolana, 1992.
_____. Evolução do conceito de contrato administrativo. Revista de Direito Público,
n. 5152, p. 5-19, jul./dez. 1979.
BRITTO, Carlos Ayres. O regime constitucional da correção monetária. Revista
Zênite de Licitações e Contratos Administrativos ILC, Curitiba, n. 33, p. 821-837,
nov. 1996.
CAETANO, Marcello. Manual de direito administrativo. 10 ed. v. I. Coimbra:
Almedina, 1999.
_____. Princípios fundamentais do direito administrativo. Coimbra: Almedina,
2003.
CAMMAROSANO, Márcio. O princípio constitucional da moralidade e o
exercício da função administrativa. Belo Horizonte: Fórum, 2006.
_____. Contratos administrativos: atrasos de pagamentos e direitos dos contratados.
In: WAGNER JUNIOR, Luiz Guilherme Costa (Org.) Direito público: estudos em
homenagem ao professor Adilson Abreu Dallari. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
p. 541548.
_____. Repactuação, reajuste, revisão e reequilíbrio econômico-financeiro nos
contratos administrativos. Boletim de Licitações e Contratos Administrativos -
BLC, São Paulo, n. 4, ano XX, abr. 2007, p. 337-344.
_____. Exequibilidade de proposta, equilíbrio econômico-financeiro do contrato e
direito ao lucro algumas considerações. Revista Zênite de Licitações e
Contratos – ILC, Curitiba: Zênite, n. 100, jun. 2002, p. 510-517.
133
CASSAGNE, Juan Carlos. El contrato administrativo. 2 ed. Buenos Aires:
Abeledo-Perrot, 2005.
CELLA, José Renato Gaziero. Contrato administrativo equilíbrio econômico
financeiro. Curitiba: Juruá Editora, 2004.
COSTALDELLO, Angela Cassia. A invalidade dos atos administrativos: uma
construção teórica frente ao princípio da estrita legalidade e da boa-fé. 1998.
165 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
DELPIAZZO, Carlos E. Derecho administrativo uruguayo. México: Editorial
Porrúa, 2005.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas,
2009.
_____. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. In: TELLES,
Antonio A. Queiroz e ARAÚJO, Edmir Netto de (Org.). Direito administrativo na
década de 90: estudos jurídicos em homenagem ao professor J. Cretella
Junior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 108-122.
DROMI, Roberto. Derecho administrativo. 11 ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina,
2006.
_____. Las ecuaciones de los contratos públicos. Buenos Aires: Ciudad
Argentina, 2001.
ENTERRÍA, Eduardo García de e FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito
Administrativo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990.
ESTORNINHO, Maria João. Requiem pelo contrato administrativo. Coimbra:
Almedina, 1990.
FALLA, Fernando Garrido. Tratado de derecho administrativo, volumen II (parte
general: conclusion). 10 ed. Madrid: Tecnos, 1992.
FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Direito municipal. 2 ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2005.
134
FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 5 ed. São Paulo:
Malheiros, 2001.
FINGER, Ana Cláudia. O princípio da boa-fé no Direito Administrativo. 2005. 157
f. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) - Universidade Federal do Paraná,
Curitiba.
FORTINI, Cristiana. Contratos administrativos: franquia, concessão, permissão
e PPP. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. Contratos administrativos. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 1981.
FREIRE, André Luiz. Manutenção e retirada dos contratos administrativos
inválidos. São Paulo: Malheiros, 2008.
GASPARINI, Diogenes. Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato ausência de previsão em ato convocatório ou contrato decurso de um
ano da data limite para apresentação da proposta. Revista Zênite de Licitações e
Contratos – ILC nº 35, jan. 1997, p. 26 -36.
_____. Reajuste, revisão e rapactuação. Revista Zênite de Licitações e Contratos
Administrativos – ILC, Curitiba, n. 123, maio 2004, p. 416 425.
GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo. Tomo I, parte general. 7
ed. Belo Horizonte: Del Rey e Fundación de Derecho Administrativo, 2003.
GRAU, Eros Roberto e FORGIONI, Paula. O estado, a empresa e o contrato. São
Paulo: Malheiros, 2005.
GRANILLO OCAMPO, Raúl Enrique. Distribución de los riesgos en la
contratación administrativa. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1990.
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Alteração unilateral do contrato
administrativo: interpretação de dispositivos da Lei 8.666/1993. São Paulo:
Malheiros, 2003.
_____. Contratos administrativos. In: HARGER, Marcelo (coord.). Curso de direito
administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
135
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. A recomposição de preços nos contratos
administrativos gerais por elevação imprevisível no custo de insumos. Revista
Zênite de Licitações e Contratos Administrativos – ILC, Curitiba, n. 144, p. 162 -
168, fev. 2006.
_____. Restabelecimento de equação econômico-financeira e ressarcimento
indenizatório em face de alteração unilateral do contrato administrativo. Revista
Zênite de Licitações e Contratos Administrativos – ILC, Curitiba, n. 127, p. 848 -
854, set. 2004.
JÈZE, Gaston. Teoría general de los contratos de la administración. In: Principios
generales del derecho administrativo. 5 v. Buenos Aires: Depalma, 1950, v. 4.
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009.
_____. Concessões de serviços públicos. São Paulo: Dialética, 1997.
_____. Curso de Direito Administrativo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
_____. O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, a Lei nº
8.666 e o Plano Real. Revista Zênite de Licitações e Contratos Administrativos –
ILC, Curitiba, n. 8, p. 475 487, out. 1994.
LIMA, Renata Faria Silva. Equilíbrio econômico-financeiro contratual. Belo
Horizonte: Del Rey, 2007.
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19 ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2002.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro atualizado por Eurico
de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. 35 ed.
São Paulo: Malheiros, 2009.
_____. Licitação e contrato administrativo. 7. ed. atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1987.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26 ed. São
Paulo: Malheiros, 2009.
136
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Grandes temas de Direito Administrativo.
São Paulo: Malheiros, 2009.
_____. Contrato administrativo Direito ao equilíbrio econômico-financeiro
Reajustes contratuais e os planos cruzado e Bresser. Revista de direito público,
São Paulo, n. 90, p. 98-110, abr./jun.1989.
_____. Contrato administrativo: fundamentos da preservação do equilíbrio
econômico-financeiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 211, p.
21-29, jan./mar. 1998.
_____. Licitação. Leis de mercado e preços. Equilíbrio econômico-financeiro.
Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 9, p. 78-95, jan.1995.
MENDES, Renato Geraldo. O regime jurídico da contratação pública. Curitiba:
Zênite, 2008.
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 14 ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2005.
_____. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.
NALIM, Paulo Roberto. Do contrato: conceito pós-moderno: em busca de sua
formulação na perspectiva civil-constitucional. Curitiba: Juruá, 2002.
NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo.
Curitiba: Zênite, 2008.
OLIVEIRA, Fernando Andrade. Contratos administrativos e suas alterações. In:
TELLES, Antonio A. Queiroz e ARAÚJO, Edmir Netto de (Org.). Direito
administrativo na década de 90: estudos jurídicos em homenagem ao
professor J. Cretella Junior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 167-183.
OMAR CANDA, Fabían. El elemento subjetivo en la contratación administrativa:
Necesariamente uma de las partes debe ser el estado? Contratos administrativos.
Jornadas Organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho. Editorial
Ciencias de la Administración, p. 65- 82.
137
PELLEGRINO, Carlos Roberto. Contratos da Administração Pública. Revista de
Direito Público, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 92, p. 132-144, out./dez. 1989.
PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações
da Administração Pública. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.
_____; DOTTI, Marinês Restelatto. Alterações do contrato administrativo: releitura
das normas de regência à luz do gerenciamento de riscos, em gestão pública
comprometida com resultados. Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo
Horizonte, n. 88, p. 7-58, abr/09.
PEREZ, Jesus Gonzalez. El principio general de la buena fe en el derecho
administrativo. Madrid, 1983.
RIVERO, Jean. Direito administrativo. Tradução de Rogério Ehrhardt Soares.
Coimbra: Almedina, 1981.
SANTOS, José Anacleto Abduch. Contratos de concessão de serviços públicos:
equilíbrio econômico-financeiro. 1 ed. (2002), 6 tir. Curitiba: Juruá, 2007.
SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e contrato administrativo de acordo com as
leis 8.666/93 e 8.883/94. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1995.
_____. Reajustamento de preços nos contratos administrativos. Revista de Direito
Público, São Paulo, n. 86, p. 79 87, abr./jun. 1988.
TÁCITO, Caio. O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público. In: TÁCITO,
Caio. Temas de direito público: estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar,
1997, v. 1, p. 199-255.
TÁCITO, Caio. Fato do príncipe e contrato administrativo. In: TÁCITO, Caio. Temas
de direito público: estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p.1381-
1391.
Livros Grátis
( http://www.livrosgratis.com.br )
Milhares de Livros para Download:
Baixar livros de Administração
Baixar livros de Agronomia
Baixar livros de Arquitetura
Baixar livros de Artes
Baixar livros de Astronomia
Baixar livros de Biologia Geral
Baixar livros de Ciência da Computação
Baixar livros de Ciência da Informação
Baixar livros de Ciência Política
Baixar livros de Ciências da Saúde
Baixar livros de Comunicação
Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE
Baixar livros de Defesa civil
Baixar livros de Direito
Baixar livros de Direitos humanos
Baixar livros de Economia
Baixar livros de Economia Doméstica
Baixar livros de Educação
Baixar livros de Educação - Trânsito
Baixar livros de Educação Física
Baixar livros de Engenharia Aeroespacial
Baixar livros de Farmácia
Baixar livros de Filosofia
Baixar livros de Física
Baixar livros de Geociências
Baixar livros de Geografia
Baixar livros de História
Baixar livros de Línguas
Baixar livros de Literatura
Baixar livros de Literatura de Cordel
Baixar livros de Literatura Infantil
Baixar livros de Matemática
Baixar livros de Medicina
Baixar livros de Medicina Veterinária
Baixar livros de Meio Ambiente
Baixar livros de Meteorologia
Baixar Monografias e TCC
Baixar livros Multidisciplinar
Baixar livros de Música
Baixar livros de Psicologia
Baixar livros de Química
Baixar livros de Saúde Coletiva
Baixar livros de Serviço Social
Baixar livros de Sociologia
Baixar livros de Teologia
Baixar livros de Trabalho
Baixar livros de Turismo
